Лампа вакуумная для офтальмоскопа KaWe 12.75244.013 3.5V

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку лампы вакуумной для офтальмоскопа KaWe 12.75244.013 3.5V в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и приемки товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется передавать сопроводительные документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его недостатков, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, что влечет продление сроков исполнения обязательств. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о содержании претензии, порядке разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, сроках исполнения контракта и порядке его изменения. Фрагмент документа устанавливает, что дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также регламентирует порядок направления уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы, а также Согласно спецификации, заказанная лампа вакуумная для офтальмоскопа модели 12.75244.013 производства "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" с характеристиками напряжения 3.5V и типом освещения "холодный свет" светодиодная, предназначена для ларингоскопов, с ценой за единицу в 5850 руб. (включая НДС) и общей суммой заказа 70200 руб. (включая НДС) за 12 штук.

Похожие закупки

• Поставка оборудования для систем автоматизации
  198 086,67 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Аккумуляторная батарея Delta DTM 1209 (12V/9Ah)
  44 496,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Определение поставщика на поставку ОПН 6-110кВ для нужд ПАО «Россети Московский регион»
  5 752 442,95 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• право заключения договора на выполнение работ (РД, авторский надзор, СМНР, поставка МТРиО) по инвестиционному проекту: «Реконструкция ПС 220 кВ Приморская. Здан
  14 325 650,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  67 400,00 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  80 672,32 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• Право заключения договора подряда на выполнение работ (РД, авторский надзор, СМНР, поставка МТРиО) по инвестиционному проекту: «Реконструкция противопожарного р
  76 924 020,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Определение поставщика на поставку сухих трансформаторов для нужд ПАО «Россети Московский регион»
  1 002 316,45 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва