СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЧЕРЛИДИНГА

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10321170
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 34»
Начальная цена	51 600,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	16.10.2026
Приём заявок до	16.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Комплект черлидера Inhzoy с воротником-стойкой, без рукавов, с коротким топом и юбкой, размер 46, зеленый/белый	5.0 компл	4 500,00 ₽	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки
Комплект черлидера Inhzoy с воротником-стойкой, без рукавов, с коротким топом и юбкой, размер - 44, зеленый/белый	5.0 компл	4 500,00 ₽	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки
Помпон Черри-Спорт, одинарный на ручке для черлидинга оранжевый 280мм	20.0 шт	330,00 ₽	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставка комплекта черлидера для нужд колледжа в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика. Момент поставки наступает при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, оформленных с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет электронный Документ о приемке и требует от Поставщика устранения недостатков. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, касающейся приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств с ответом в течение трех рабочих дней, контроля за поставкой товаров и выбора способа проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров и своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках, а также по принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, а также за недостатки, возникшие после передачи товара, при условии непредставления полной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 млн рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и рассчитывается от цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств. Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или в случае установления фактов нарушений. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно обновлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г., Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Согласно условиям контракта, стороны обязаны ответить на предложение о расторжении контракта по соглашению сторон в письменной форме в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение контракта осуществляется с учетом определенных законодательных требований. Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документа предусмотрены правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 2026 года, при этом приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков». Стороны договорились о применении АИС «Портал поставщиков» для обмена электронными документами, которые имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и обязались обеспечить необходимые условия для работы в данной системе. Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предоставляет форму для внесения информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты банка и получателя, а также описание заказанных товаров для черлидинга, включая комплект черлидера и помпон, с указанием их характеристик и стоимости. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "ЧЕРРИ-СПОРТ" заказало помпон для черлидинга и спортивный костюм для черлидинга размером 46, зеленый/белый, с указанием спецификации и цен на каждый товар.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →