ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Заказчик и Поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку информационно-технологических товаров, средств связи и оргтехники, соблюдая требования Гражданского кодекса РФ и Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного электронной подписью, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Поставщик обязуется осуществлять доставку товара собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки. Поставщик также несет ответственность за уборку упаковки и предоставление отчетных документов, подтверждающих качество товара, в соответствии с законодательством РФ. Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков», с использованием УКЭП для подписи электронных документов. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями. Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта имеют право на одностороннее расторжение с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. В случае споров, Стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, вступающей в силу с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это служит основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает возможность проверок со стороны органов власти и устанавливает правила электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Компания Konica Minolta предоставляет оригинальные комплектующие изделия для принтеров и МФУ модели bizhub C258, включая ролики захвата бумаги и фотобарабаны, с требованием оригинальности и указанием минимального ресурса картриджей. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на комплектующие и расходные материалы для многофункциональных устройств (МФУ) различных производителей, включая оригинальные фьюзеры и ролики для принтеров и МФУ моделей Xerox. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены описания различных комплектующих и расходных материалов для офисной техники, включая термоузел в сборе для принтера HP LJ и ролик захвата с тормозной площадкой для MFP HP LJ Enterprise MFP, а также характеристики интерактивного ИБП CyberPower PR3000ELCDSL. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали спецификацию на поставку оборудования CyberPower PR3000ELCDSL с характеристиками выходного напряжения и частоты, а также дополнительные комплектующие, включая коннекторы и жесткий диск Western Digital Purple 6 ТБ. Данный фрагмент описывает характеристики жесткого диска Western Digital Purple 6 ТБ (WD64PURZ), включая гарантийный срок в 12 месяцев, интерфейс подключения SATA III, максимальную скорость передачи данных 180 МБ/с, объем буфера 256 МБ, скорость вращения 5400 об/мин и уровень шума 27 дБ.

Похожие закупки

• Поставка серверного оборудования для нужд ППК «Роскадастр»
  54 725 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка серверного оборудования для нужд ППК «Роскадастр»
  38 355 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи для ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» в 2027 году
  78 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы планирования закупочной деятельности
  49 900 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по экспертно-аналитическому сопровождению деятельности
  49 000 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для нужд ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
  1 827 201,83 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Сервис валидации email-адресов
  — заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка технических средств, сертификатов активации технической поддержки серверного и коммутационного оборудования, передача прав на использование программног
  82 868 498,94 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва