ЗОНТЫ

44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика зонты для проекта "Осенний фестиваль колледжей Москвы", соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, при условии его соответствия требованиям и новой комплектации, а также после подтверждения поставки усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями и ставками налогов. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, а Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может направить Поставщику информацию о необходимости устранения выявленных недостатков. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за поставляемыми товарами, включая проверку их количества, ассортимента, комплектности и стоимости, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с Контрактом и Техническим заданием и устраняет недостатки в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности товара. Убытки и вред подлежат возмещению в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в определенных случаях. Согласно указанному нормативному акту, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при одностороннем отказе от исполнения Контракта по инициативе Поставщика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, необоснованного отказа от приемки или оплаты, а также невыборки товаров. Установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных законодательных требований. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований, а также урегулирование споров происходит через Арбитражный суд Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 20 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13 дополнительного соглашения № 2 к Контракту, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить наличие стандартных товарных единиц и назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признав равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели безвозмездный доступ к электронной системе для осуществления документооборота. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон договора, а также банковские реквизиты и данные о директоре одной из сторон. Согласно приложению № 2 к контракту, ИП Панасенко К.С. обязуется поставить 50 складных зонтов модели "Tulsa" серого цвета с характеристиками: длина 400 мм, диаметр купола 93 см, материал каркаса - полиэстер и сталь, ручка пластиковая, стоимостью 805 руб. за единицу, а также 50 складных зонтов "ЭБИСА" серого цвета с металлическими спицами, ручкой из пластика и размером купола 91 см, стоимостью 890 руб. за единицу.

Похожие закупки

• Услуги OCM (омниканальный маркетинг)
  — заявки до 09.11.2026, Москва
• ПРОДАЖА ВИДЕОВИТРИНА ЭКРАН РЕКЛАМНЫЙ Москва Санкт-Петербург Новосибирск Краснодар
  — заявки до 30.11.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по предмету: организация и проведение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская смена для активистов
  11 292 760,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Новогодние подарки для детей сотрудников АО СПВБ
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка брендированной продукции
  961 095,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Изготовление брендированной сувенирной продукции в рамках мероприятия «День платформенной экономики»
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Выполнение работ по праздничному новогоднему оформлению территории административно-бытового комплекса в г. Новый Уренгой для нужд ООО «Севернефтегазпром» (для с
  2 013 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• 43/25 Биддинг №48 Cувенирная продукция для ПАО "МТС-Банк"
  — заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва