ПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10320982
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 10»
Начальная цена	224 900,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	16.10.2026
Приём заявок до	16.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Миксер POLARIS PHM 7020	30.0 шт	3 000,00 ₽	Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
Мясорубка Moulinex ME682832	10.0 шт	13 490,00 ₽	Электромясорубки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку миксеров и мясорубок в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта включает НДС, если Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 10 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта. Поставщик обязан предоставить разъяснения или информацию о недостатках товаров и услуг, а также устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов, а также оформить результаты проверки в УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или исправить дефекты в соответствии с требованиями Заказчика. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за количеством, ассортиментом, комплектностью и стоимостью товаров, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и приостановлении поставок. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта в случае превышения указанной суммы. В случае неисполнения обязательств сторонами контракта, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, одна сторона обязана предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней с момента получения запроса, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры предъявления претензий и их рассмотрения, а также устанавливаются сроки и порядок исполнения контракта, включая его вступление в силу и сроки исполнения обязательств до 30 ноября 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, его изменения и дополнения могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде через дополнительные соглашения, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям законодательства — стороны руководствуются последним. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения об исполнении контракта в ЕАИСТ, а также согласовывают использование приложений и условий для проведения проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Кроме того, в документе прописаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование специализированных информационных систем. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для обмена электронными документами, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Договор содержит положения о бесплатном доступе к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и указывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию сторон. Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести миксер модели POLARIS PHM 7020 и мясорубку модели Moulinex ME682832 по указанным ценам и количествам.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →