44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296556 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» |
| Начальная цена | 22 129,20 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бумага туалетная в рулонах Focus Eco Jumbo 1-слойная 12 рулонов по 200 метров (артикул производителя 5050784) | 5.0 упак | 1 349,00 ₽ | Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон |
| Полотенца бумажные листовые V-сложения 1-слойные 20 пачек по 250 листов серые (артикул производителя NV-250N1) | 8.0 упак | 1 809,40 ₽ | Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон |
| Мыло жидкое IQUP Clean Care 5000 мл | 3.0 шт | 303,00 ₽ | Мыло туалетное жидкое |
Согласно представленному фрагменту, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку хозяйственных товаров в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, с указанием условий поставки и приложений к договору. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и обеспечить его доставку с сопутствующими услугами. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров и услуг в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик должен направить исправленный электронный документ о приемке. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о дефектах и сроках их устранения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках установленных сроков и процедур. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и подтвердить его российское происождение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней и соответствовать законодательным требованиям. Он также гарантирует качество товара и замену в случае обнаружения недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию и компенсировать убытки в случае отзыва товара или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет. Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение в определенных случаях. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае нарушения Поставщиком условий поставки товаров, включая ненадлежащее качество, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товаров Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Также упоминается порядок расторжения контракта по соглашению сторон. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении по соглашению сторон, обязана ответить в письменной форме в течение 5 календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно при соблюдении определенных законодательных требований, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензий с указанием необходимых данных и документов, а также срок ответа на претензию. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и исполняется до 30 октября 2026 года. Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению Сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений Сторон и ссылка на действующее законодательство РФ в случаях, не предусмотренных Контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусмотрено место для аналогичной информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, а также перечислены товары и их характеристики, включая бумажные полотенца и жидкое мыло, с указанием цен и количества, а также дополнительные параметры, такие как цвет, размер, тип сложения и сертификация. Согласно приложению № 2 к контракту, указано описание и ценообразование для товара "Бумага туалетная в рулонах Focus Eco Jumbo 1-слойная", с указанием характеристик, количества, единицы измерения и цены за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва