ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить канцелярские товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товары. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена договора установлена без учета НДС, если Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в электронном документе приемки, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также обязанности последнего поставить товар в установленные сроки и согласованное место. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать определенные реквизиты. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а в случае получения информации о дефектах или отказе от принятия — повторно направить исправленные товары и документы для утверждения Заказчиком. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков и замену их в случае необходимости, а также предоставление документов и информации по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также представить необходимые документы в установленные сроки. Согласно фрагменту, поставщик обязан гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока за свой счет, продлевая его при необходимости. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее. Согласно условиям договора, поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки в случае нарушения этих требований. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в соответствии с положениями договора. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены договора, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена пеня, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами установлены ограничения на сумму штрафов, не превышающие цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия, при которых могут быть подтверждены нарушения условий договора, включая привлечение экспертов и соблюдение национального режима. Также определены основания для расторжения договора, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением договора. Стороны договора обязуются решать возникающие споры путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и должен быть исполнен в течение 47 рабочих дней. Изменения и дополнения к Договору возможны по соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной форме или электронно. Стороны договора согласовали порядок получения уведомлений, включая их отправку через факсимильную связь и электронную почту, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Согласно представленному фрагменту, электронные документы признаются равноправными с бумажными, не требуя дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационной системе для сторон договора предоставляется бесплатно. Данный фрагмент содержит информацию о юридических реквизитах организации и детализацию товаров, включая карандаши и набор цветных карандашей, с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В перечне товаров указаны различные канцелярские принадлежности, включая клей-карандаш Kores 15 г ПВП, пластиковые закладки Attache, корректирующая жидкость и лента Attache, а также ластик KOH-I-NOOR «Слон». Суммаризация: В документе описаны характеристики и параметры различных маркеров, включая цвет чернил, толщину линии, материал корпуса и упаковки, а также информация о производителе и ценообразовании. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены описания наборов маркеров КОМУС с круглыми наконечниками и различными характеристиками, а также канцелярских ножей и ножниц от КОМУС и Attache с указанием их параметров и материалов. Суммаризация: В представленном фрагменте описываются характеристики различных моделей папок и планшетов от компании Комус и Attache Selection, включая размеры, материалы, вместимость, цвет и дополнительные особенности. Суммаризация: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные канцелярские товары, включая папки, бумагу, ручки и материалы для ламинирования форматов А4 и А3. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных канцелярских товарах, включая ручку с масляными чернилами, скобы для степлера и никелированные скрепки, а также характеристики и цены на эти товары. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на офисные принадлежности, включая блоки для записей, точилку для карандашей и файлы-вкладыши, а также комплектующие для офисной мебели, такие как силовые кнопки и стикеры. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и цены на различные канцелярские товары, включая стикеры, блоки для записей и подставки для канцелярских принадлежностей. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на канцелярские товары, включая подставку-стакан, клейкую ленту, шариковую ручку и линейку, а также информация о поставщике ООО ДПС и его продукции. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся детали и характеристики различных канцелярских принадлежностей, включая тесьму с карабином голубого цвета, цветную бумагу для офисной техники и стикеры Attache Economy неоновые. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится информация о характеристиках и параметрах различных товаров, включая закладки и этикетки, таких как размеры, материалы, количество в упаковке и другие спецификации. Суммаризация: Описаны характеристики различных видов канцелярских товаров, включая маркеры, ручки и кисти, такие как цвет, размер, материал, особенности использования и упаковки. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО ПТК МАСТЕР заказало канцелярские товары, включая ручку с деревянным корпусом, кисть для акварели и файловую папку на 20 файлов из полипропилена, с указанием количества единиц в транспортной упаковке и ценой за штуку. Согласно представленным данным, стоимость зажимов для бумаг размером 41 мм и 32 мм составляет 349.99 и 189.99 рублей за упаковку соответственно, включая НДС, с указанием количества в упаковке и максимального количества скрепляемых листов.

Похожие закупки

• Закупка совместимых картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_208р) (4136 ШТ) (223.ЗКЭФ (МСП).1800; Id 92271)
  3 446 082,52 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Кресло компьютерное офисное для руководителя, стандарт, лён серый, высота 1300мм
  35 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку мебели в хирургическое отделение ГБУЗ «ГКБ имени М.П. Кончаловского ДЗМ»
  2 999 985,98 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Право заключения договора на поставку офисной мебели
  3 277 932,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Продажа стеллажного оборудования г. Москва, ул. Енисейская (мезонин и грузовой подъёмник).
  — заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва