44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296521 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мой семейный центр «Согласие» |
| Начальная цена | 2 250,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Пакет для медицинских отходов ПТП "Киль" класс Б, желтый, 30 л, 50х60 см,16 мкм, 100 шт. | 5.0 упак | 450,00 ₽ | Средства нелечебные прочие |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять пакеты для медицинских отходов согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в срок с 23 сентября по 09 октября 2026 года. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется партиями по предварительной заявке в соответствии с Техническим заданием, с соблюдением качества и характеристик, указанных в нем. При улучшении качества товаров, изменения в контракт должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в Реестр Контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам. Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранности при транспортировке, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 10 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта. Поставщик обязан предоставить разъяснения или информацию о недостатках товаров и услуг, а также устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик может провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов и оформить результаты в УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за количеством, ассортиментом, комплектностью и стоимостью товаров, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и приостановлении поставок. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантирует возмещение вреда и убытков, а также предоставление полной и достоверной информации о товаре, и несет ответственность за недостатки в случае Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. В случае неисполнения обязательств сторонами контракта, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, одна сторона обязана предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней с момента получения запроса, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к претензиям, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также определяется срок действия контракта до 03.11.2026 и необходимость его регистрации в ЕАИСТ. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью документа с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Стороны обязуются вести обмен электронными документами через АИС "Портал поставщиков" и УАИС "Бюджетный учет", а также использовать УКЭП для подписи документов о приемке. Поставщик должен проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать ее при необходимости. Стороны договора обязуются назначить должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактная информация Заказчика и неполные данные Поставщика. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика 5 упаковок пакетов для медицинских отходов класса Б, объемом 30 литров, производства ЗАО "ПТП Киль", стоимостью 2250 рублей за упаковку в количестве 100 штук в упаковке, включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва