ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосэкомониторинг" и поставщик обязуются выполнить поставку хозяйственных товаров в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 30 ноября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, а также упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертные организации. Согласно указанным пунктам, УАИС «Бюджетный учет» используется для электронного обмена документами между Заказчиком и Поставщиком, включая подтверждение приемки товаров и услуг с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». В случае обнаружения недостатков или дефектов, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить соответствующие разъяснения по запросу Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов и обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соблюдать законодательство и условия контракта, а также гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на продление гарантийного срока на время устранения дефектов, а также на возмещение расходов за экспертизу в случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств Заказчиком — пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и механизмы ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки, несоответствия товара техническим требованиям, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи, когда Заказчик допускает нарушения, такие как несвоевременная оплата, неоднократный отказ от приемки товаров без обоснования, отказ от оплаты поставленных товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Также описан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением определенных требований. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и расчеты. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны контракта используют электронные системы для обмена документами и информацией, включая УКЭП и структурированные документы о приемке через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в системе и создавать её при необходимости. Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ к электронному документообороту, включая использование усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены контактные данные и реквизиты юридического лица, а также информация о продукте — крем-мыло жидкое LUSCAN Ромашка 500 мл с дозатором без антибактериального действия и вид упаковки. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные средства личной гигиены и товары для дома, включая жидкое мыло, крем-мыло, моющие средства для посуды и губки для мытья посуды, а также упаковочные материалы. Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку следующих товаров: мешки для мусора Luscan объемом 120 литров и мешки для мусора TM MIRPACK "СИЛАЧИ" объемом 60 литров, упакованные в рулоны по 10 штук каждого, с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Согласно предоставленным данным, стоимость одной упаковки бумажных полотенец Papia 3 слоя, 4 рулона в упаковке, составляет 460.0 единиц, а стоимость одной упаковки без учета количества в партии составляет 279.00 единиц. Общая стоимость партии из 16 упаковок составляет 128340.00 единиц.

Похожие закупки

• Закупка совместимых картриджей для копировально-множительного оборудования для нужд подразделений МГУ (ЦЗ_208р) (4136 ШТ) (223.ЗКЭФ (МСП).1800; Id 92271)
  3 446 082,52 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Кресло компьютерное офисное для руководителя, стандарт, лён серый, высота 1300мм
  35 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку мебели в хирургическое отделение ГБУЗ «ГКБ имени М.П. Кончаловского ДЗМ»
  2 999 985,98 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Право заключения договора на поставку офисной мебели
  3 277 932,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка комплекта оборудования для школ (Интерактивные комплекты с вычислительным блоком и мобильной стойкой Geckotouch 65SL, ноутбуки, планшетные компьютеры)
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Продажа стеллажного оборудования г. Москва, ул. Енисейская (мезонин и грузовой подъёмник).
  — заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва