44-ФЗУслугаКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296456 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» |
| Начальная цена | 27 904,19 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Дробление пней | 4.0 шт | 1 629,27 ₽ | Услуги по планировке ландшафта |
| Вывоз отходов в рамках содержания зеленых насаждений | 2.42 т | 6 081,41 ₽ | Услуги по планировке ландшафта |
| Вырубка деревьев в рамках содержания зеленых насаждений | 4.0 шт | 1 144,32 ₽ | Услуги по планировке ландшафта |
| Вырубка кустарников в рамках содержания зеленых насаждений | 2.0 шт | 1 046,41 ₽ | Услуги по планировке ландшафта |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1788" и исполнитель обязуются выполнение работ по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта, включая НДС, составляет определенную сумму, которая не подлежит изменению в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата услуг производится после их полного оказания без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя на основании электронного документа о приемке, подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней с даты подписания заказчиком. Согласно условиям Контракта, Заказчик обязан оплатить услуги после списания средств со своего счета, при этом учитывая возможную неустойку. Исполнитель должен уведомить Заказчика о завершении услуг и представить отчетную документацию в течение 5 рабочих дней, после чего Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и подписание УКЭП электронного Документа о приемке услуг для последующей оплаты. Заказчик обязан принять оказанные услуги, проверив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомить Исполнителя о необходимости их устранения в установленные сроки. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней устранить выявленные дефекты и предоставить Заказчику исправленную документацию, а также повторно направить документы для приемки услуг. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, устранения недостатков, получения отчетной документации и информации о ходе услуг, а также осуществлять контроль за их оказанием. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.3.1 Контракта, Исполнитель обязан представлять объяснения по запросу контрольных органов при выявлении несоответствий в объеме и стоимости услуг, а также требовать своевременного подписания Документа о приемке от Заказчика. Заказчик обязан сообщать о недостатках в услугах и своевременно их оплачивать. Исполнитель обязан привлекать соисполнителей для выполнения услуг, не изменяя при этом цену контракта и объемы услуг, и несет ответственность за их действия, а также обязан своевременно и качественно оказать услуги в соответствии с техническим заданием и предоставить отчетную документацию. Исполнитель обязан устранять выявленные недостатки за свой счет, приостанавливать услуги при обнаружении обстоятельств, влияющих на их годность или завершение в срок, а также обеспечивать соответствие требованиям законодательства и информировать Заказчика об изменении своего местонахождения. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать её защиту в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с контрактными требованиями и обязан устранять выявленные недостатки в рамках гарантийного срока, который продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа исполнителя от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с гражданским законодательством. Исполнитель обязан устранять недостатки услуг безвозмездно и возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, при этом не освобождаясь от ответственности за нарушение сроков оказания услуг. В случае непредоставления полной информации об услугах, Исполнитель несет ответственность за возникшие недостатки. При ненадлежащем исполнении обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и постановлением Правительства РФ. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от ее размера, а также определяется фиксированными суммами в случае просрочки исполнения обязательств заказчиком. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей при цене от 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, Исполнитель обязан возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполного оказания услуг или завышения их стоимости, а также предусмотрены условия для расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при нарушениях со стороны Исполнителя. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая невозможность выполнения обязательств в установленные сроки, существенные недостатки в оказании услуг, нарушения условий контракта, подтвержденные экспертизой, и неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия для отказа от приемки услуг, невыполнения обязательств Заказчиком, порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также процедуру обеспечения исполнения Контракта. Согласно статье 10 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 11 Контракта, стороны обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в установленный срок — обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и обоснованным расчетом денежных требований. Согласно представленному фрагменту, для подачи претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а также предусмотрен порядок разрешения споров в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 37 рабочих дней, с возможностью продления в случае претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и подписанием усиленными электронными подписями. Согласно статье 13 Контракта, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления, электронную почту и факсимильную связь, а также подтвердили соблюдение обязательств и регистрацию исполнения контракта в ЕАИСТ. В статье 14 начат раздел об электронном взаимодействии сторон. Исполнитель обязан назначить ответственных за электронный документооборот в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а стороны признают юридическую силу электронных документов. Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами и доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, а также указали свои юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию. Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты сторон договора, а также порядок расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цены контракта. В документе указаны условия расчета цены контракта с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва