tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10296397
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова»
Начальная цена	87 500,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	15.09.2026
Приём заявок до	15.09.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Доска 401506000	16.0 шт	1 500,00 ₽	Пиломатериалы хвойных пород
Брус нестроганный 100х50х6000 мм	10.0 шт	1 600,00 ₽	Пиломатериалы хвойных пород
Фанера влагостойкая 1525х1525х10мм	20.0 л.	1 700,00 ₽	Фанера общего назначения
Брусок шлифованный с фасками 50х40 мм, 3 м	30.0 шт	450,00 ₽	Пиломатериалы хвойных пород

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 777 заключило соглашение с поставщиком на поставку пиломатериалов и фанеры для своих нужд, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего стороны подписывают документы о приемке-передаче и предоставляют счета-фактуры. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, размера неустойки и итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом Поставщик обязуется устранять недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику отчет об устранении недостатков в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет», а в случае запроса разъяснений или выявления дефектов, Поставщик обязан предоставить необходимые пояснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение трех рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о смене адреса и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также он гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается такой же гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения. В документе определены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, в зависимости от его стоимости. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, Заказчик может односторонне расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно установленным правилам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязуются следовать процедурой расторжения по соглашению или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия о возможности поставки товаров в рамках претензионной работы, процедуру регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок изменения и дополнения контракта через подписание дополнительных соглашений, а также правила направления уведомлений между сторонами. Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия сторон с применением УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязан организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным. Данный фрагмент содержит информацию о сторонах договора, их адресах, реквизитах и способах связи, а также условия доступа к АИС для электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты банка и данные о заказчике и поставщике, а также спецификация товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с НДС. Суммаризация: В документе указаны цены и условия поставки материалов, включая обрезную доску размером 100х50х6000 мм за 1600 рублей за штуку, влагостойкую фанеру размером 1525х1525х10 мм по 1700 рублей за лист, а также осб-фанеру аналогичного размера по 34000 рублей за упаковку из 16 листов.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →