ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку изделий чулко-носочных в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и доставлен Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров и услуг в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик должен направить исправленный электронный документ о приемке. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки поставленных товаров и их оплаты, включая предоставление документации и подписание УКЭП электронного Документа о приемке. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после окончания срока контракта, а также обязанности и права сторон в случае выявления несоответствий и недостатков. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачиваемые Заказчиком, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда, а также убытков в случае нарушения условий контракта, с учетом требований Гражданского кодекса РФ и других нормативных актов. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема. В представленном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательств по вине обстоятельств непреодолимой силы или другой стороны. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение ненадлежащего исполнения может включать фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также возможен при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны основания для одностороннего расторжения контракта, включая нарушения со стороны Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются решать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы и ее расчетом, а также приложением необходимых документов. Указано также, что споры по контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, с возможностью его изменения по соглашению сторон и оформления дополнительных соглашений в электронном виде. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно указанным пунктам, Поставщик обязуется сотрудничать с органами власти и государственным контролем, а также использовать электронные системы для обмена документами и информации в рамках исполнения Контракта, включая создание и использование стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков». Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Краткая суммаризация: Указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН, реквизиты для корреспонденции и платежей, а также информация о руководителе и сайте Московского государственного историко-этнографического театра. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержатся описания и цены на женские колготки и мужские носки различных размеров и цветов, предназначенные для подписания контракта. Суммаризация: В документе указаны детали заказа на мужские классические носки и женские колготки, включая состав ткани, размеры, сезонность и цены. Согласно представленному фрагменту, производитель MINIMI Multifibra заключил сделку на поставку одной партии колготок размером 4, ростом 176 см, цвета Caramel с ластовицей, плотностью плетения 70 ден, содержащих 15% эластана и 85% полиамида, по цене 250 руб. за штуку (включая НДС), что в сумме составляет 2500 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Запрос матрицу по Колготкам 20 ден
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• Запрос матрицу по Колготкам 20 ден
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению форменной одежды
  1 124 333,20 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ
  15 212,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка геотекстиля (ул. Малая Тульская, д.45, к.5,6)
  211 657,50 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  64 240,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов (Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные) для обеспечения граждан, имеющих п
  29 441,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров для нужд Волейбольного комплекса МАУС "ОСЗК" во 2-ом полугодии 2026 года
  302 625,82 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва