Ростовая кукла "Ёжик", SAYGO , 260 см, цвет - белый, коричневый

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика ростовую куклу "Ёжик" для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и условиям Контракта, а также подтвердить его получение усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке в установленные сроки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленной продукции своими силами или с привлечением экспертов и оформить результаты в Универсальной автоматизированной информационной системе. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота. В случае принятия Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. При получении запроса на разъяснения или информации об отказе в приемке или дефектах, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на замену товара или возмещение расходов на устранение дефектов, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнителя. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств Заказчиком — пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократные нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствие Поставщика требованиям, нарушение условий Контракта, подтвержденное экспертизой, а также несоблюдение запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невыборки товаров в установленный срок. Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и расчеты. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Образовательное учреждение города Москвы "Московский педагогический колледж" предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию, а также реквизиты для осуществления финансовых операций. Согласно приложению № 4 к контракту, спецификация товаров включает ростовую куклу "Ёжик" производства SAYGO, высотой 260 см, цвета белый и коричневый, предназначенную для спортивных мероприятий, театральных представлений и праздников, с единицами измерения "штука" и ценой за единицу в 25000 рублей с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 50000 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• Комплекс услуг по организации и реализации режиссерской постановки в рамках организации и реализации Финала Всероссийского конкурса школьных музеев в 2026 году
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия
  4 605 000,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Оказание услуг по информационному сопровождению культурно-просветительского мероприятия
  2 975 000,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по предмету: организация и проведение слёта советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
  20 746 386,67 ₽ заявки до 30.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации учебно-тренировочных мероприятий по специальной физической подготовке спортсменов по бобслею ГБУ ДО «Московская академия зимних
  3 619 900,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Корпоративное мероприятие
  — заявки до 29.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации учебно-тренировочных мероприятий по специальной физической подготовке и участие во «Всероссийских спортивных соревнованиях по скел
  5 851 250,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Архивные услуги
  1 858 000,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва