Положение о закупках организацииТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295156 |
|---|---|
| Заказчик | Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды "МосколлекторСтройТрест" |
| Начальная цена | 146 638,75 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | Положение о закупках организации |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Травосмесь ГОРОДСКАЯ | 365.0 кг | 401,75 ₽ | Семена прочих многолетних трав |
Согласно гражданско-правовому договору № _ от «_» _ 202_ года, заключенному между АНО «МосколлекторСтройТрест» и __, Поставщик обязуется поставить товары в соответствии со спецификацией, а Заказчик принять их и оплатить на условиях, предусмотренных договором, при условии, что товары будут новыми и не использовались ранее. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика, а моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму с учетом НДС, а оплата производится в рублях РФ. Согласно условиям договора, оплата за поставленные товары производится заказчиком в безналичном порядке после подписания акта приемки-передачи товара, без авансового платежа, в течение семи рабочих дней с момента подписания акта или УКЭП УПД. Согласно условиям договора, заказчик обязан оплатить поставщику стоимость товаров с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств, а также может запросить документы для экспертизы стоимости товаров, результаты которой обязательны для сторон и могут привести к изменению цены договора через подписание дополнительного соглашения. Согласно пунктам 2.7 и 2.9 Договора, в случае изменения цены, Договор считается измененным через 7 рабочих дней, а Поставщик обязан провести проверку ранее подписанных актов приемки-передачи товара и представить корректировки в течение 5 дней с даты заключения дополнительного соглашения. В соответствии со статьей 3, Поставка товаров осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика или Спецификацией, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки и возможность поставки партиями. Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком, оформляя изменения дополнительным соглашением и внося их в реестр Договоров ЕАИСТ. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также обеспечивает соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и требованиям. Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов в день поставки товаров, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести их приемку и направить Поставщику подписанный акт приемки-передачи или мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Исполнение обязательств Поставщика подтверждается подписанием акта приемки-передачи товаров. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные недостатки и предоставить исправленную документацию, после чего Заказчик принимает товары и подписывает акт приемки-передачи. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения документов, подтверждающих исполнение обязательств, запроса информации о ходе исполнения обязательств с ответом в течение трех рабочих дней, контроля за порядком и сроками поставки товаров, выбора способа проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и их соответствие условиям договора, включая результаты проверок контрольными органами. Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик имеет право требовать подписания акта приемки-передачи товара и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров. Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать заказчика о ходе исполнения обязательств и изменении своего местонахождения, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором. Поставщик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Также Поставщик гарантирует качество товара и предоставляет гарантийный срок в 12 месяцев с момента подписания документа о приемке, обязуясь устранять выявленные недостатки за свой счет в согласованные сроки. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их, продлевая гарантию на время устранения, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. При обнаружении недостатков товар подлежит замене, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. В случае предоставления неполной или недостоверной информации о товаре, Поставщик отвечает за возникшие после передачи товара недостатки. За неисполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая уплату штрафа в размере, установленном договором. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, зависящие от стоимости этапа работ и характера нарушения. Согласно условиям договора, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств зависит от цены договора и варьируется от 5 000 до 100 000 рублей. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену договора. Согласно условиям договора, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие непреодолимой силы, а также при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от исполнения обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при нарушениях со стороны Поставщика, таких как поставка товаров ненадлежащего качества, некомплектность товаров, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки. Договор предусматривает возможность расторжения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров через переговоры и заключение дополнительных соглашений, а также передачу спора в Арбитражный суд города Москвы в случае невозможности достижения согласия. Согласно условиям договора, стороны обязаны урегулировать возникающие споры в претензионном порядке, с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а при Согласно статье 12 Положения конфиденциальности, стороны обязуются использовать полученную информацию исключительно для исполнения договора и обеспечивать её конфиденциальность, ограничивая доступ к ней и не передавая третьим лицам без соответствующих обязательств по защите информации. Согласно представленному фрагменту, Получающая сторона обязана соблюдать конфиденциальность информации, применять меры защиты и не использовать информацию в несанкционированных целях, при нарушении обязательств возмещая убытки и уплачивая неустойку. Согласно статье 13 настоящего Договора, уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определением даты их получения, а также предусмотрено использование УКЭП и ЭДО для подписания и признания электронного документа равнозначным бумажному. Согласно Приложению №1 к Договору, поставщик обязуется предоставить травосмесь для нужд организации «МосколлекторСтройТрест», соответствующую стандартам и нормам безопасности, с обязательной сертификацией и доставкой по указанным адресам в Москве в течение 1-3 рабочих дней с момента подписания договора. Приложение №2 содержит форму акта приемки-передачи товара. Стороны составили акт, подтверждающий выполнение поставщиком обязательств по договору, включая поставку товаров и услуг, а также фактические сроки и объемы поставок, с указанием сумм и НДС в соответствии с законодательством РФ. В данном фрагменте документа описываются условия оплаты поставщику за принятый товар с учетом возможного удержания штрафа и пени, а также указание суммы без учета НДС для плательщиков, освобожденных от его уплаты. В документе указаны контактные данные ответственных лиц АНО «МКСТ» для связи по вопросам проведения закупочной процедуры и поставки товара.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва