tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

оказание услуг по установке (замене) тахографа

223-ФЗУслугаПрочееПортал поставщиков

Реестровый номер	10284498
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЕМЕРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИМЕНИ Г.П.ЛЕВИНА
Начальная цена	31 000,00 ₽
Регион	—
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	31.08.2026
Приём заявок до	01.09.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
тахограф	1.0 усл. ед	31 000,00 ₽	Тахографы

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'Если Ваше учреждение приняло участие в закупке и заняло 2е место по итогу, пожалуйста, сообщите информацию о своей компании на почту 742931@kat-kem.ruПри наличии вопросов, уточнений по характеристикам и наименований товаров, поставка аналогов или эквивалентов, просим писать на почту 742931@kat-kem.ruТакже, при предложении поставки товара по иной цене, просим присылать предложения также на почту 742931@kat-kem.ru'}, {'title': 'Статья 1 Предмет Договора', 'summary': 'Предмет контракта: работы по обслуживанию тахографа\n- Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по обслуживанию тахографа согласно п.1.1.1 договора.\n- Перечень работ: Уточненный список работ не предоставлен.\n- Обязанности Заказчика: Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.\n- Сроки выполнения: Работы должны быть выполнены в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью продления по соглашению сторон.\n- Место выполнения: Работы выполняются по адресу: ул. Объект, 1200, с. Андреевка, Рудничный район, город Кемерово.'}, {'title': 'Статья 2 Качество оказываемых услуг', 'summary': 'Качество услуг: да\nСтандарты и требования: соответствие стандартам, техническим условиям и нормам безопасности РФ\nГарантийный срок: 12 месяцев со дня приемки работ'}, {'title': 'Статья 3 Стоимость работ и порядок расчетов', 'summary': ' Стоимость работ и порядок расчетов'}, {'title': 'Статья 4 Права и обязанности сторон', 'summary': '- передавать Исполнителю необходимую информацию для выполнения обязательств;\n- обеспечивать приемку работ и их оплату в соответствии с договором.\n\n1) контролировать выполнение работ Исполнителем;\n2) требовать надлежащего исполнения обязательств;\n3) запрашивать информацию о ходе работ;\n4) привлекать экспертов для проверки качества услуг;\n5) не отказывать в приемке работ при выявлении несоответствий, если они устранены Исполнителем.\n\n1) предоставлять информацию о ходе работ по запросу Заказчика;\n2) информировать Заказчика о невозможности исполнения обязательств;\n3) выполнить работы лично;\n4) использовать новое оборудование после 2026 года и предоставлять сертификаты.\n\n1) требовать подписания актов выполненных работ;\n2) требовать своевременной оплаты за работы;\n3) запрашивать у Заказчика необходимые сведения и документы для исполнения обязательств.'}, {'title': 'Статья 5 Порядок и сроки приемки выполненных работ', 'summary': 'Срок ответа заказчика на акт выполненных работ: 5 рабочих дней\nМотивированный отказ от подписания акта возможен: да'}, {'title': 'Статья 6 Ответственность сторон', 'summary': 'Ответственность за неисполнение обязательств по договору наступает в соответствии с законодательством РФ. Штрафные санкции начисляются согласно Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Виновная сторона освобождается от неустойки при наличии оснований, таких как непреодолимая сила или вина другой стороны. Отсрочка платежа не считается коммерческим кредитом, стороны освобождаются от уплаты процентов.\nВ случае обнаружения дефектов в работах в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 10 календарных дней. Заказчик должен уведомить Поставщика о недостатках при их выявлении. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик может отказаться от договора без компенсации расходов Поставщика.\nИсполнитель обязан устранить замечания к работам в течение 10 рабочих дней за свой счет. В случае невыполнения гарантийных обязательств и не устранения нарушений Исполнитель выплачивает штраф в размере 10% от суммы договора, не освобождаясь от обязанности завершить работы в соответствии с требованиями законодательства РФ.'}, {'title': 'Статья 7 Порядок разрешения споров', 'summary': 'Срок ответа на претензию: в течение 5 рабочих дней\n\n- Переговоры между сторонами\n- Рассмотрение претензий в течение 5 рабочих дней\n\n- Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, считаются полученными в день отправки\n\n- Неуспешное урегулирование споров переходит к Арбитражному суду Кемеровской области'}, {'title': 'Статья 8 Срок действия договора', 'summary': 'Срок действия договора: да\n- Вступает в силу с момента подписания\n- Действует до полного исполнения обязательств'}, {'title': 'Статья 9 Порядок изменения и расторжения договора', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nРазмер обеспечения: не применимо'}, {'title': 'Статья 10 Заключительные положения', 'summary': 'Возможность освобождения от ответственности: нет'}, {'title': 'Статья 11 Адреса, реквизиты и подписи сторон', 'summary': 'Адреса сторон: да\nРеквизиты сторон: да\nПодписи сторон: да'}], 'fileName': 'договор на замену тахографа, услуги.doc'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →