Выполнение работ по текущему ремонту объекта в сфере образования

44-ФЗУслугаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗМЕТКЕ', 'summary': 'Согласно государственному контракту № _, государственное образовательное учреждение и подрядчик обязуются выполнить работы по нанесению разметки на игровую площадку в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их согласно условиям контракта, цена которого составляет определенную сумму, включая НДС или без него, и не подлежит изменению в процессе исполнения контракта.\n Оплата производится в рублях РФ после выполнения работ без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата за выполненные работы производится в безналичном порядке на расчетный счет подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированными электронными подписями.\n Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке и итоговой сумме к оплате.\n В случае нарушения обязательств подрядчиком, заказчик вправе удержать неустойку.'}, {'title': 'Условия перечисления неустойки в бюджет', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, на Заказчика возлагается обязанность по перечислению неустойки в доход бюджета, а его обязательства по оплате работ считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Заказчик также обязан согласовывать изменения в Контракте в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств.\n Сроки выполнения работ и порядок их сдачи-приемки регламентируются Контрактом.'}, {'title': 'Процедура приемки выполненных работ', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять выполненные работы в течение 20 рабочих дней, после чего направляет Подрядчику электронный Документ о приемке или уведомление о необходимости устранения недостатков.\n Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура обмена информацией и документами между сторонами', 'summary': 'Согласно пунктам 4.4 и 4.5 документа, Подрядчик обязан в установленные сроки реагировать на запросы Заказчика, предоставлять разъяснения или устранять выявленные дефекты, а подписанный обеими сторонами электронный документ о приемке работ служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по контракту, своевременного устранения недостатков, представления отчетной документации, информации о ходе работ и осуществления контроля за их выполнением.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон в выполнении работ', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать Подрядчику о выявленных недостатках в работах в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать выполненные работы, а также рассматривать вопрос о продолжении работ при их приостановлении по инициативе Подрядчика.\n Подрядчик вправе требовать подписания УКЭП электронного документа о приемке работ, своевременной оплаты и привлекать субподрядчиков без изменения цены контракта.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик обязан своевременно выполнить работы согласно Техническому заданию, обеспечить их соответствие требованиям качества и безопасности, а также устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, могущих привести к приостановлению или невозможности завершения работ в установленный срок, а также предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства РФ и уведомить о смене фактического местонахождения в течение пяти календарных дней.\n Кроме того, Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения работ.'}, {'title': 'Обязанности по конфиденциальности и защите данных', 'summary': 'Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки', 'summary': 'Подрядчик обязуется обеспечивать качество выполнения работ согласно требованиям Контракта и Технического задания, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполнения работ и предоставлять полную информацию о ходе работ, при нарушении этих обязательств несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в контракте установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также за просрочку исполнения обязательств, с различными процентными ставками и фиксированными суммами в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств: 5 000 рублей или 0,16% от цены контракта в зависимости от суммы, а также пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Подрядчик обязан возвращать Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки.\n Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества работ, неоднократного нарушения сроков и объемов работ или невыполнения Подрядчиком обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта в случае нарушений со стороны подрядчика или заказчика, включая несоблюдение сроков, некачественное выполнение работ, отказ от согласования новых условий контракта и нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Отказ от подписания УКЭП и расторжение контракта', 'summary': 'Отказ Заказчика от подписания УКЭП электронного документа о приемке без объяснения причин и невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материалов, препятствующее исполнению Контракта Подрядчиком, а также возможность одностороннего расторжения Контракта с соблюдением определенных условий и требований законодательства.'}, {'title': 'Ответственность за исполнение в условиях форс-мажора', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по контракту', 'summary': 'Согласно статье 11 Контракта, стороны обязуются решать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок урегулирования в течение 15 календарных дней с момента получения претензии, после чего молчание считается признанием требований.'}, {'title': 'Условия изменения и сроки исполнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае спора стороны обязуются обращаться в Арбитражный суд города Москвы, а для ускорения рассмотрения претензии могут предоставлять дополнительные сведения.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения не менее 37 рабочих дней; его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей.'}, {'title': 'Порядок уведомления сторон и юридические основания', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация заказчика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию об адресах, контактных данных и реквизитах юридического лица, а также упоминание о согласии подрядчика на проведение проверок в рамках предоставления контракта.'}, {'title': 'Электронный документооборот и электронные подписи', 'summary': 'Согласно статье 14 договора, стороны обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», включая обмен электронными документами с усиленной квалифицированной электронной подписью, что приравнивается к бумажным документам.'}, {'title': 'Порядок оформления электронных документов', 'summary': 'Стороны обязуются обмениваться электронными документами, которые считаются действительными без необходимости их дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи без вывоза снега ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"
  1 699 886,20 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• 225832 Ремонт и техническое обслуживание основного тепломеханического оборудования для Салаватской ТЭЦ филиала ООО «БГК»
  58 043 404,00 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Выполнение работ по благоустройству прибрежной территории залива «Голубой Лог» в г. Курчатове.
  70 834 123,00 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Модернизация ВРУ с получением разрешительной документации
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Запрос коммерческих предложений на ТО и ремонт ЭЧТК и УПХиГВ
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Выполнение работ по приведению помещений приемных депутатов в нормативное состояние
  2 087 839,91 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка, монтаж, пуско-наладка и гарантийное обслуживание оборудования автоматической парковочной системы.
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• СМР (демонтаж стен и сопутствующих систем) магазина S036 Москва ТРЦ Фестиваль
  — заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва