ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение договора на поставку стройтоваров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования и поставщик обязуются выполнить поставку стройтоваров в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также принять товары соответственно.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить новый товар, выпущенный не ранее 2023 года, и осуществить его доставку за свой счет, при этом моментом поставки считается доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и автоматизированной информационной системы.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора регламентируют требования к маркировке и упаковке товара, порядок уборки упаковки, предоставление отчетных документов и процедуру приемки товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик имеет право провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертные организации.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при обнаружении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также предоставлять гарантийные обязательства и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, размеры которых зависят от цены контракта.'}, {'title': 'Условия о штрафах и ответственности', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов нарушений.\n В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для отказа от контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны заказчика, включая неоднократные задержки оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта.\n Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение условий контракта', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и ссылка на действующее законодательство РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в ЕАИСТ и согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, полученных через систему, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением особых случаев.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон для заключения контракта, а также предусмотрено бесплатное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота.'}, {'title': 'Реквизиты банка и получателя платежа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты банка, наименование получателя и характеристики товаров (клейкая малярная лента, двухсторонняя монтажная лента и замок навесной), а также цены и количество закупаемых единиц.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Спецификация товаров включает описание и ценообразование для следующих позиций: аллюр ВС1Ч-375ПД, сменный валик Сибртех 250 мм D и оградительная лента ЛО-250/75, а также малярную клейкую ленту производства России.'}, {'title': 'Характеристики и ценообразование штукатурной смеси', 'summary': 'Суммаризация: Указаны характеристики материала основы и рабочей температуры, а также стоимость товара в количестве 5 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса инженерных систем ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» в 2027 году
  6 530 042,88 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд ГБПОУ МИК по адресам: г. Москва, ул. Авиаторов, д.11; г. Москва, ул. Бобруйск
  20 576 234,72 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом
  5 139 883,94 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 225978_Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений здания ОНС для Пермской ГРЭС
  2 109 749,22 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 225939 Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны для Салаватской ТЭЦ ООО «БГК»
  47 190 144,48 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Право заключения соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения Договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных ра
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Право заключения соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения Договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных ра
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Выполнение комплекса электромонтажных работ в административном здании, расположенном по адресу: Москва, Багратионовский пр-д, д. 8, корп. 1
  4 678 731,11 ₽ заявки до 29.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва