tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10284360
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Ивановского района»
Начальная цена	39 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.08.2026
Приём заявок до	31.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Цемент М500 Алексеевский	1000.0 кг	13,00 ₽	Цемент
Пескобетон М300 25 кг	2000.0 кг	13,00 ₽	Смеси строительные

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки материалов для текущего содержания территории', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять материалы (пескобетон М300, цемент М500) для выполнения работ по текущему содержанию территории в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком по указанному адресу.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТ.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров из-за выявленных недостатков Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и устранения недостатков в поставляемых товарах, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров и их приемки, а также порядок обмена информацией между заказчиком и поставщиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Гарантируется качество товара, и в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан заменить товар.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и неустоек', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, не превышающих цену контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик вправе односторонне расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение также возможно по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и порядок урегулирования споров', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это расценивается как признание требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы.\n В случае несогласия сторон и невыполнения обязательств, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после истечения этого срока при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС и УАИС.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать стандартную форму товарно-транспортной накладной (СТЕ) для оформления приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также обеспечивать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признаваемой равной юридической силе бумажных документов.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, в контракте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного учреждения "Жилищник Ивановского района" как заказчика, а также предусмотрено место для внесения информации о поставщике.'}, {'title': 'Сведения о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о сторонах контракта, их реквизитах и приложении к контракту в виде спецификации товаров, включая цемент М500 и пескобетон М300, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты за единицу товара', 'summary': 'Согласно представленным данным, расчет производится по ставке 13.00 за единицу с общей суммой в 26000.00, при этом учитывается коэффициент 16.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →