ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки канцелярских товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, Заказчик и Поставщик обязуются поставку канцелярских товаров для нужд площадки практической подготовки «Руднево» ГАПОУ ПК № 8 им.\n И.Ф.\n Павлова в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с его спецификациями и условиями договора, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика с сопутствующими услугами и подписанием необходимых документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а также предусмотрены условия для уменьшения суммы оплаты на размер налогов и сборов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, без авансового платежа.\n Оплата осуществляется после поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки, но Поставщик может досрочно выполнить обязательства по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан поставлять товары партиями по предварительной заявке, соблюдая качество и характеристики, указанные в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Заказчик должен предоставлять разъяснения или информацию об отказе от принятия товаров, а также о перечне недостатков и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются повторно направить подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и указывать на недостатки после окончания срока исполнения договора.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии условиям договора.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары, привлекать субпоставщиков без изменения условий договора, заменять субпоставщиков при необходимости, запрашивать у Заказчика разъяснения и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении фактического местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, иначе адрес, указанный в договоре, считается действительным.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный товарами, а также за убытки в случае отзыва товара и за недостатки информации о товаре в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены договора.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафных санкций и пени за неисполнение обязательств зависит от цены договора и составляет фиксированные суммы или проценты от цены договора, а также начисляется пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 Договора, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае, если Поставщик допускает серьезные нарушения, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, невыполнение обязательств по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям Договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия национального режима и основания расторжения Договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены положения о национальном режиме в закупках для государственных нужд, а также критерии оценки поставщиков и основания для расторжения договора, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в договоре регламентированы условия расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на письменные претензии в течение 15 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия регистрации и изменения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, договор подразумевает возможность поставки товаров в рамках претензионной работы, а также предусматривает процедуру регистрации договора и его изменений в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать законодательство РФ и Москвы, а также согласны на проверки в рамках предоставления субсидий.\n Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4 Договора, поставщик обязан использовать систему электронного документооборота для оформления поставок, включая создание стандартов товарно-экономической информации и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признаваемой юридически равной бумажным документам.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно для сторон договора.\n В статье 14 приведены адреса и реквизиты Заказчика, а также указано, что реквизиты Поставщика не полностью заполнены.'}, {'title': 'Банковские реквизиты и контактные данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты банка и образцы описания товаров, включая ручки и канцелярские принадлежности, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Перечень товаров канцелярских принадлежностей', 'summary': 'В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на канцелярские товары, включая цинковое покрытие, антистеплеры, зажимы для бумаг, магнитные скрепочницы и скрепки различных размеров и типов покрытия.'}, {'title': 'Технические характеристики линейки для пробивания отверстий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень канцелярских товаров, включая линейку с металлическим корпусом, корректирующую ленту и пластиковые закладки, а также стикеры и корректирующую жидкость, с указанием их характеристик и упаковки.'}, {'title': 'Список товаров с характеристиками', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Перечислены характеристики и цены на товары компании Attache, включая губы, ножницы и канцелярские ножи с фиксатором, а также наборы текстовыделителей различных цветов.'}, {'title': 'Характеристики маркеров Attache', 'summary': 'Суммаризация: Представлены различные маркеры и аксессуары для письма и маркировки, включая маркеры с разной толщиной линии и цветом чернил, а также специализированные инструменты для конкретных задач, такие как маркеры для CD и ластики с пластиковыми держателями.'}, {'title': 'Список канцелярских товаров и упаковки', 'summary': 'Суммаризация: В представленном перечне продукции канцелярских товаров указаны характеристики и цены на различные канцелярские принадлежности, включая ластики, линейки, точилки и клейкие ленты, а также информация о поставщике товаров — Общество с ограниченной ответственностью "Союзпак".'}, {'title': 'Список товаров и их характеристики', 'summary': 'Обзор включает описание различных товаров, таких как клей-карандаши, циркуль, наборы для рисования и маркеры, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Спецификация товара: карандаш "EVERYDAY" BLP-963', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик запросил спецификацию на карандаш чернографитный серии BLP-963 с зеленым пластиковым корпусом, ластиком и твердостью HB, а также шариковую ручку PILOT модели BPRK-10M с синим корпусом и узлом 0,7 мм.'}, {'title': 'Характеристики и стоимость ручки Pilot BPRK-10M', 'summary': 'Суммаризация: В документе указаны характеристики и стоимость ручки модели Pilot BPRK-10M с автоматической ручкой и синим корпусом, а также общая сумма заказа в количестве 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• на поставку секций стульев многоместных для оснащения ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» (СЗ-807)
  813 688,20 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка стойки напольной для презентационного оборудования (стандарт VESA 300x300) для нужд управы Рязанского района города Москвы (среди СМП и СОНО)
  36 965,47 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Ремонт шкафа управления задвижками приемного отделения ВНС-2
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Сантехматериалы для канализации
  40 826,40 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• ФИЛЬТР-ВОХ ДЛЯ КАРТРИДЖА, FILTER ВОХ RED, L-038-0344
  12 600,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ПОСТАВКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
  967 606,33 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной и телекоммуникационной техники
  1 378 485,50 ₽ заявки до 13.09.2026, Москва
• Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  6 369 433,35 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва