ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для медицинских кабинетов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для оснащения медицинских кабинетов в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в документе, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта тверда и не изменяется в процессе исполнения, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в срок от 1 до 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня после поставки и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно тексту, при приемке товаров и сопутствующих услуг Заказчик обязан провести экспертизу их соответствия условиям контракта, после чего может быть направлен электронный документ о приемке с УКЭП или информация о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия контроля качества товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за поставляемыми товарами, включая проверку их количества, ассортимента, комплектности и стоимости, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и необходимость своевременного принятия и оплаты товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия Контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате несоблюдения требований безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки и обеспечить предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за недостатки товара в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий контракта.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может столкнуться с санкциями за определенные нарушения, включая несвоевременную оплату, неоднократный отказ от приемки товаров без объяснения причин, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение договора может быть осуществлено по соглашению сторон или в одностороннем порядке с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения и уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Порядок продления сроков исполнения обязательств', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований в претензии, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия изменения контракта, включая его электронную регистрацию и оформление дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидии.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Регистрационные данные бюджетного учреждения', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский педагогический колледж", включая ИНН, КПП и ОГРН.'}, {'title': 'Перечень поставляемого оборудования и комплектующих', 'summary': 'Список товаров включает универсальную компрессионную манжету, сетевой мини-адаптер, руководство по эксплуатации, чехол для хранения, комплект элементов питания, гарантийный талон и журнал для записи артериального давления; стетоскоп CS Medica CS-421 фиолетового цвета; ингалятор AND CN-123 компрессорный и инфракрасный термометр B.Well WF-1000 синего и белого цвета с комплектацией и гарантией на 24 месяца.'}, {'title': 'Спецификация медицинских изделий и комплектующих', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны медицинские изделия, включая термометр для измерения температуры тела и окружающей среды, глюкометр Accu-Chek Active 2.0, комплекты воздуховодов из полимерных материалов, дыхательный мешок Ambu Topmed и лоток почкообразный ЛМП-160 из стали.'}, {'title': 'Список медицинского оборудования и расходных материалов', 'summary': 'Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Медикон" предлагает медицинское оборудование и аксессуары, включая почкообразный лоток ЛМП-160 стоимостью 2000.0 за штуку, медицинскую ширму Техсервис М172 за 6000.0 и гелевый пакет GELEX для терапевтического воздействия за 2000.0 за штуку, а также медицинский жгут GREENLAND ВОИН-МЕД тип турникет GR-VMT-1 по цене 52.01 за упаковку.'}, {'title': 'Характеристики медицинских изделий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики различных медицинских изделий, включая жгут с застежкой типа "велькро", бескаркасные носилки модели "Плащ" №2, шину для иммобилизации конечностей и воротники Шанца ORLETT БН6-53 различных размеров, предназначенные для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника.'}, {'title': 'Список медицинских товаров и оборудования', 'summary': 'ООО "ТРЕЛАКС" закупает медицинские изделия и инструменты, включая бандаж, хирургический пинцет и корнцанг, а также пульсоксиметр и локтевой дозатор для медицинских нужд.'}, {'title': 'Каталог медицинских товаров и оборудования', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены описания медицинских товаров, включая фонарик с лазером, контейнеры для дезинфекции и сбора медицинских отходов, а также медицинские простыни одноразового использования.'}, {'title': 'Характеристики медицинских весов ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены характеристики и цены на медицинские весы напольные со стойкой ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А, производимые АО "Тулинский приборостроительный завод "Твес", а также описание ростомера Твес РП (Эконом) и динамометра кистевого ДМЭР-30-0,5 "Крепыш" для детей.'}, {'title': 'Технические характеристики медицинских инструментов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и цены на медицинские инструменты и оборудование, включая электронное устройство для детей, ножницы для перевязочного материала, лабораторный холодильник и термоконтейнер для транспортирования и хранения медицинских препаратов.'}, {'title': 'Спецификация медицинского оборудования', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика медицинские изделия и тонометр Omron M2 Plus HEM 7127-ALRU с определенными характеристиками и комплектацией, с указанием количества, цен и сумм закупки.'}, {'title': '', 'summary': 'К сожалению, вы не предоставили текст для суммаризации.\n Пожалуйста, отправьте фрагмент документа, который вы хотите суммаризовать.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по устройству основания фундаментов в рамках строительства Объекта: «Строительство новой бло
  1 389 472,05 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 226046_Диафрагмы
  1 122 979,99 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка бытовых электрических приборов (207 ед.) для нужд Московского ПМЭС
  4 296 991,91 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• КО №112/КО (2027P1000118) - Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ПАО «МОЭК»
  4 714 189,49 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка модульной системы преобразования и передачи видеосигналов
  3 174 139,30 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• МИ №106/МИ (2027P1000132) - Поставка моек высокого давления для нужд ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК»
  3 094 467,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 208ау-26ВТ_Патрубок вентиляционный
  629 050,00 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту объектов ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина"
  88 035 456,12 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва