Плита минераловатная BASWOOL Фасад 120, 1200х600х50 мм 6 шт/уп

223-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки минераловатных плит', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _ на поставку плит минераловатных, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, последний обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с графиком поставки и условиями договора, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием необходимых документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, налогообложение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы, а оплата осуществляется поэтапно без авансового платежа на основании электронных документов, подтверждающих приемку товаров.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, условия договора предусматривают порядок приемки работ и оплаты, включая использование УКЭП для электронного документооборота и расчет неустоек, а также сроки и условия поставки товаров.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отклонить электронный документ о приемке.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При принятии решений об устранении недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить информацию о ходе исполнения Договора и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по качеству и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа, стороны договора обязаны выполнять ряд обязательств в отношении качества и количества поставляемых товаров, а также соблюдения сроков и условий оплаты.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязанности и гарантии поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемые товары устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность и качество товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно указанному постановлению Правительства РФ, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору рассчитывается в процентах от цены договора или этапа его исполнения, с учетом установленных процентных ставок в зависимости от суммы договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за просрочку', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и условия расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену договора, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата товаров ненадлежащего качества', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтвержденных экспертизой нарушениях условий договора и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его одностороннего расторжения Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия ответа на запросы и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, одна сторона обязана предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения договора и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о непреодолимой силе и продление сроков', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры по договору должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензий, порядок их рассмотрения и условия разрешения споров в арбитражном суде, а также условия вступления договора в силу, сроки его исполнения и порядок изменения.'}, {'title': 'Изменения и дополнения договора в электронном виде', 'summary': 'Изменения и дополнения к Договору оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Договор предусматривает использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также создание стандартной товарной единицы в случае её'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются назначить должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Условия кументооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 14 Договора, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для заполнения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о спецификации поставки товара, включая наименование товара (плита минераловатная BASWOOL Фасад), его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и общую сумму поставки.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса инженерных систем ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» в 2027 году
  6 530 042,88 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд ГБПОУ МИК по адресам: г. Москва, ул. Авиаторов, д.11; г. Москва, ул. Бобруйск
  20 576 234,72 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по модернизации системы контроля и управления доступом
  5 139 883,94 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 225978_Капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений здания ОНС для Пермской ГРЭС
  2 109 749,22 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 225939 Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны для Салаватской ТЭЦ ООО «БГК»
  47 190 144,48 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Право заключения соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения Договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных ра
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Право заключения соглашений об участии в закупочных процедурах на право заключения Договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных ра
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Выполнение комплекса электромонтажных работ в административном здании, расположенном по адресу: Москва, Багратионовский пр-д, д. 8, корп. 1
  4 678 731,11 ₽ заявки до 29.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва