tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10283466
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Э.Г. Гилельса»
Начальная цена	3 686,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	27.08.2026
Приём заявок до	28.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Клейкая лента малярная белая 48 мм х 50 м (бумажная, легкоудаляемая)	3.0 шт	173,00 ₽	Бумага клейкая или гуммированная
Лента клейкая малярная влагостойкая 25мм х 25м	3.0 шт	56,00 ₽	Бумага клейкая или гуммированная
Клейкая лента двухсторонняя монтажная прозрачная на бумажной основе 19 мм х 10 м	3.0 шт	141,00 ₽	Бумага клейкая или гуммированная
Замок навесной Аллюр ВС1Ч-375ПД черный с удлиненной дужкой	2.0 шт	543,50 ₽	Замки висячие из недрагоценных металлов
Валик сменный Сибртех 250 мм D 48 мм ворс 15 мм полиэстер (80119)	5.0 шт	71,00 ₽	Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Лента оградительная красно-белая 75мм х250м	3.0 шт	378,00 ₽	Ограды (заборы) и ограждения

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных материалов', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку строительных материалов в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар, выпущенный не ранее 2023 года, с условиями поставки и сопутствующих услуг, а также определенными сроками и порядком оплаты, включая НДС или без него в зависимости от условий контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании электронных документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время и место, и обеспечить их соответствие Техническому заданию, а также возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть упакован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки и убрать упаковку в течение одного дня.\n Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в отведенный срок.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n В статье 5 изложены права и обязанности Сторон, включая право Заказчика требовать исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомления о недостатках и порядка приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить комплектность и качество товаров, своевременно их поставлять, предоставить необходимые документы и иметь право на замену субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства по уведомлению об изменении местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно исполнять обязательства по контракту, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения и соблюдение законодательства и требований контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия о штрафах и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для отказа от контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора имеют право на одностороннее расторжение контракта с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В случае возникновения споров, стороны должны попытаться урегулировать их через переговоры и претензионный порядок, а при необходимости обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно статьям 11.4 и 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в документ путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного исполнения объема обязательств Поставщиком предусмотрены определенные последствия.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в ЕАИСТ и согласовывают приложения к контракту, а также условия проверок и электронного взаимодействия, включая использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать работу в системе АИС «Пortal поставщиков», включая назначение ответственных лиц, обеспечение электронной подписи и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ на бумажном носителе предусмотрен законодательством РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n Также указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для заполнения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Сведения о банковских реквизитах и товарах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлены характеристики и цены на различные виды клейких лент и замка, предназначенные для использования в малярных работах и монтаже.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленной спецификации, заказчик приобретает различные товары для покрасочных работ, включая аллюр ВС1Ч-375ПД, сменный валик Сибртех и оградительную ленту ЛО-250/75, производимые ООО "СИБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "НПК Протэкт" соответственно, с указанием количества, цены и общей суммы заказа.'}, {'title': 'Условия поставки крепированной бумаги', 'summary': 'Суммаризация: Представлен прайс-лист на продукцию общества с ограниченной ответственностью "Комус-Развитие", включающий крепированную бумагу стоимостью 173 рубля за штуку, с указанием технических характеристик и цен.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →