ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров хозяйственного назначения', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары хозяйственного назначения согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием накладных и акта приемки-передачи.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится в рублях РФ без авансового платежа по факту поставки товаров в безналичном порядке на основании электронных документов, подтверждающих приемку.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки товаров и оплаты, предусматривающий подписание электронного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней и оплату на основании этого документа с учетом возможной неустойки.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить, чтобы упаковка соответствовала товару, сохраняла его при транспортировке и была убрана в течение одного дня после поставки.\n В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя Поставщику подписанный электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может отказаться от принятия товаров с указанием причин и недостатков, после чего информация об этом оформляется в УАИС «Бюджетный учет» и направляется Поставщику.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика устранения дефектов и предоставления разъяснений в течение 10 рабочих дней, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или указывает на необходимость устранения выявленных недостатков.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, при выявлении контрольными органами несоответствия поставленных товаров условиям договора, заказчик обязан уведомить поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары, привлекать субпоставщиков без изменения условий договора, заменять субпоставщиков при необходимости, запрашивать у Заказчика разъяснения и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и соответствие требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.\n Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также конкретные процентные ставки штрафов в зависимости от цены договора и стороны, допустившей нарушение.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8 и 8.1.2.1, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Договора, выявления нарушений условий Договора по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения договора, включая неоднократный необоснованный отказ заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Условия продления срока исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.\n В случае споров стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их в претензионном порядке, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к документам и порядок разрешения споров', 'summary': 'Согласно пунктам 10.3.4 и 10.4, для подтверждения требований к претензии необходимо приложение соответствующих документов, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Статья 11 регулирует сроки и порядок исполнения договора, его вступление в силу, приемку товаров, регистрацию в реестре и условия изменения договора, включая оформление дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно статье 12, уведомления сторон договора осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае отправки по почте или электронной почте считаются полученными в день фактического получения или отправки соответственно.\n В пункте 12.2 указано, что стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором.\n Пункт 12.3 касается обязательств поставщика и регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n В пункте 12.4 перечислены приложения к договору.\n Статья 13 начинает раздел об особых условиях электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Обмен документами и информацией через АИС', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами о приемке товара через АИС «Портал поставщиков», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц для оформления документов.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные и контактная информация поставщика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая адрес, контактные данные, реквизиты и банковские счета, а также упоминание о поставщике с неполными данными и описание товара (скотч).'}, {'title': 'Спецификация строительных материалов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных строительных материалов, включая краски и эмали для внутренних и наружных работ, а также растворитель для лаков и красок.'}, {'title': 'Спецификация товаров для фасадных работ', 'summary': 'Компания ООО "Авангард" предлагает фасадную краску на акриловой основе, воднодисперсионную, упакованную в ведро, белого цвета, с расходом 120 мл/м2 для однослойного покрытия.\n Также представлены кисти и валики для нанесения краски, включая модели для алкидных и водных красок, а также аксессуары для работы с краской, такие как кювета для краски Dexter размером 330х350 мм.'}, {'title': 'Спецификация товаров для договора', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, представлена спецификация товаров, включающая лоток для краски Dexter размером 330х350 мм и стоимостью 2500 руб., а также комплекты изоленты SafeLine Master и монтажной клейкой ленты 3M GT6008 с указанием их характеристик, производителей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ДОГОВОР № 17-К на выполнение работ по подготовке почвы под лесные культуры
  192 400,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• скотч малярный и прозрачный
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Оказание комплексных услуг по озеленению и обслуживанию интерьерных растений на территории Московской области
  300 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка лазерного маркера
  1 011 813,34 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка ленты гусеничной для нужд ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
  1 380 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка волоконного инструмента совместимого с аппаратом лазерным хирургическим Urolase+ (235-зк, 288-зк) для нужд ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ
  76 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• OZON//Изготовление и монтаж разгрузочной рампы для малотоннажного транспорта в СЦ Скотопрогонная
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• КО №101/КО (2027P1000206) - Поставка строительных ограждений для нужд ПАО «МОЭК»
  202 009 371,79 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва