Картридж предварительной очистки воды 5/1 мкм (серии Гейзер, типоразмер ВВ10”)

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Котировочная сессия на поставку картриджа очистки воды', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик заключили соглашение о поставке картриджа предварительной очистки воды для нужд медицинского учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и внесением изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок экспертизы и контроля товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая проведение экспертиз, уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязательства по передаче документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а также распространяется на комплектующие изделия.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать вред, а также гарантирует качество и предоставление полной информации о товаре, неся ответственность за недостатки и убытки в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Ограничение штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и требует письменного ответа в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Форма и содержание претензии, порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также установлен срок исполнения контракта в 34 рабочих дня с даты заключения и порядок его изменения.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия настоящему Контракту вопросов, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Указание сторон договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, сторонами договора являются Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени С.С.\n Юдина" и неопределенный поставщик, контактные данные которого'}, {'title': 'Реквизиты получателя и банковские данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой информационный блок с реквизитами организации и банковскими данными, а также образцы подписей и приложений к контракту, включая спецификацию товаров.'}, {'title': 'Условия поставки картриджа предварительной очистки воды', 'summary': 'Компания ООО «Акватория» предлагает картридж предварительной очистки воды серии Гейзер типоразмера ВВ10” с характеристиками пор фильтра 0.5 мкм на входе и 5.0 мкм на выходе, цена за единицу составляет 850 руб. с НДС, общая сумма заказана в количестве 17 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 24 ГБ, 1 ТБ SSD) Черный космос
  — заявки до 30.09.2026, Москва
• Закупка оргтехники для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ID 92592)
  496 680,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка мини‑ПК.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для видеоконференцсвязи.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• МИ №115/МИ (2027P1000284) - Поставка офисных принадлежностей для нужд ПАО «МОЭК»
  3 462 246,45 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• ЦА - срочно закупка мониторов 5К
  498 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка диванов
  2 134 235,44 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка бумаги туалетной и бумажных полотенец
  2 216 287,20 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва