ИГРУШКИ И ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки игрушек и оборудования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставке игрушек и игрового оборудования в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также ответственность поставщика за погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующие документы через электронные системы учета.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, включая проверки количества, ассортимента и стоимости товаров, а также обязанности и права сторон по уведомлению о недостатках и приостановлении поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара определенным характеристикам, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы и может привлекать субпоставщиков, не изменяя условия контракта, а также вправе заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик составляют Акт о недостатках, после чего гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о нем.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 7.2-7.4 документа от 30.08.2017 №1042, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту устанавливается в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия о неустойках и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки.\n При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая виновные действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров по контракту, стороны обязаны приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня.\n Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документооборотные системы для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков» для корректного оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их юридическую силу равной бумажным документам.'}, {'title': 'Реквизиты Школы № 1601', 'summary': 'Школа № 1601 имени Е.К.\n Лютикова расположена по адресу: г.\n Москва, ул.\n Нижняя Масловка, д. 16, с юридическим и фактическим адресами в указанном районе.\n Учреждение имеет свои реквизиты, включая ИНН и ОГРН, а также банковские реквизиты для финансовых операций.'}, {'title': 'Характеристики и комплектация развивающих игрушек', 'summary': 'Контракт описывает условия поставки различных развивающих игрушек для детей, включая кубики из натуральной древесины, обучающие игры и песочные наборы, произведенные в России.'}, {'title': 'Характеристики набора деревянных пирамидок', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены детские образовательные наборы и настольные игры для развития моторики и конструкторского мышления, а также для обучения счету и сортировке предметов, предназначенные для детей от 3 до 4 лет.'}, {'title': 'Заголовок: Описание настольной игры "Каркассон Junior"', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "АРТ ХАУС" предлагает настольную игру "Каркассон Junior" для детей от 4 лет, представляющую упрощенную версию классической игры "Каркассон" с элементами средневекового антуража и соревнования за ловлю домашних животных, а также игру "Хвать-хвать" для детей от 5 лет, направленную на быстрое нахождение и захват фигур животных определенных цветов.'}, {'title': 'Правила настольной игры "Цыплячьи бега"', 'summary': 'Настольная игра "Цыплячьи бега" предназначена для развития памяти и скорости реакции, в ходе которой игроки соревнуются в том, чтобы быстрее других касаться карт с изображениями животных, соответствующих выпавшим на кубиках цветам и животным, и набирать определенное количество карт для победы.'}, {'title': 'Комплектация и правила игры "Цыплячьи бега"', 'summary': 'Настольная игра "Цыплячьи бега (Zicke Zacke Huhnerkacke)" и "Барабашка" предназначены для детей от 6 и 5 лет соответственно, включают в себя наборы карточек и фигурок, а также правила игры на русском языке.\n Игра "Соображарий Junior" от Hobby World предназначена для детей от 5 лет и имеет продолжительность игры 10-20 минут.'}, {'title': 'Заголовок: Характеристики настольной игры "Путешествие по России"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены данные о различных настольных играх и развивающих наборах для детей, включая информацию о возрастных группах, комплектации, материалах и развивающих навыках, которые они способствуют.'}, {'title': 'Характеристики и описание развивающей игрушки "Пирамидка-мозаика"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены описания различных развивающих игрушек и наборов для детей, включая магнитную мозаику "Веселый городок", развивающую игрушку IQ-Zabiaka "Пирамидка-мозаика" и логические блоки Дьенеша, предназначенные для стимулирования интеллектуального развития и творчества у детей.'}, {'title': 'Каталог товаров для детей', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики и цены на различные детские товары, включая лопатку, набор ведерок, конструкторы и игру в домино, предназначенные для детей разных возрастных категорий.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Томик" предлагает поставку наборов настольных игр и игрушек, включая детское лото "Профессии" и резиновый мяч диаметром 20 см серии "Планеты", для использования в игровых целях.'}, {'title': 'Ценообразование и детализация товаров', 'summary': 'Договоренность о поставке товаров включает в себя партию настольных игр "Домино \'Дорожные знаки\'" и набор кубиков "Фрукты-Ягоды" от компании Томик, с указанием цен за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Обследование зданий и сооружений (3-я Филевская ул., вл. 7, корп. 1, 3-я Филевская ул., вл. 7, корп. 2)
  4 871 150,31 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка продуктов питания
  16 309 701,22 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка продуктов питания
  7 584 493,26 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка продуктов питания
  2 068 276,56 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка продуктов питания
  1 403 675,82 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка специй, приправ и пряностей
  1 795 233,48 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка пищевых продуктов
  2 021 585,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка продуктов питания: рыба
  18 427 750,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва