ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки товаров по ГПД', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор, предусматривающий поставку товара в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар, который доставляется Поставщиком и принимается с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки для осуществления приемки поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для рассмотрения отчетов об устранении недостатков товаров и услуг, а также для обмена информацией о приемке поставленных товаров и услуг, разъяснениях и дефектах, с соблюдением установленных сроков и процедур.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также обязаны обмениваться информацией через УАИС и АИС соответственно.\n Заказчик должен своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить товар вместе с сопутствующей документацией, представлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным постановлением Правительства РФ, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту рассчитывается в процентах от цены контракта, исходя из его стоимости и определенных процентных ставок.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов, не превышающую цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие действия Заказчика могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными процедурами и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и оформления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок направления претензий с указанием требований и приложением необходимых документов, а также процедура разрешения споров в арбитражном суде.\n Установлен срок исполнения контракта в 32 рабочих дня, а также порядок его изменения и дополнения через подписание дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации и исполнения в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Москвы.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно Контракту, Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен УКЭП-подписанными документами и создание стандартных товарных единиц в случае их'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Указание сторон договора и их реквизитов', 'summary': 'Сторонами договора являются Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова» и неизвестный поставщик, информация о котором не предоставлена.'}, {'title': 'Характеристики и ценообразование товаров Attache', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены характеристики и цены на различные канцелярские товары, включая клей-карандаш Attache 40 г, ластик PILOT EE101 и ручку гелевую со стираемыми чернилами Attache Refine синюю.'}, {'title': 'Характеристики пластиковой линейки "Neon Crystal"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью "СТАММ" предлагает ассортимент канцелярских товаров, включая пластиковую линейку "Neon Crystal" длиной 30 см и стикеры Attache различных размеров и цветов, упакованные в короба для продажи оптом.'}, {'title': 'Каталог товаров для канцелярских нужд', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик запросил поставку канцелярских товаров, включая скобы для степлера различных типов, папки и текстовыделители, с указанием количества и цены за единицу.'}, {'title': 'Спецификация товаров и ценообразование', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить товары в следующем ассортименте: скрепки металлические оцинкованные длиной 50 мм, скрепки Attache овальной формы длиной 50 мм цвета серебристый, а также канцелярские принадлежности в виде ножниц Attache 195 мм и точилки для карандашей с контейнером, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка ноутбуков для нужд АНО «ЦИО ВТС»
  405 594,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка мебели для нужд Калужского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО
  2 453 680,60 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа БУ ноутбуков г. Москва
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка мебели
  197 611,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 2026/244/310 Закупка мебели (ОМТС) Т
  2 302 706,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  58 250,90 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ЦА - срочно закупка мониторов Монитор MSI 27
  497 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка вешалок и стеллажей для нужд ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино»
  353 775,50 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва