ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки оборудования для учебного комплекса', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАПОУ КП № 11 и Поставщик обязуются поставку оборудования для создания учебного трансляционного комплекса, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора, товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан поставлять товары партиями по предварительной заявке, соблюдая качество и характеристики, указанные в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать товару и обеспечивать его сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней проводит приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Порядок проверки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и направить Поставщику соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия устранения дефектов и приемки товаров', 'summary': 'Согласно рассмотрению отчета, Заказчик принимает решение об устранении недостатков товаров Поставщиком с последующим подписанием документа о приемке или запросом разъяснений и указанием сроков устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности сторон договора при обнаружении несоответствий в поставках товаров и порядок их урегулирования, а также права сторон на требование подписания документов и своевременной оплаты.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков и их замена', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков и замену их в случае необходимости, а также предоставление документов и информации по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик вправе требовать составления акта о недостатках с продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за нарушение условий соглашения в соответствии с гражданским законодательством РФ и другими нормативными актами, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате ненадлежащего обеспечения безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае их возникновения по причинам, не зависящим от Заказчика.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены договора и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств по договору даже при уплате неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии неоднократного нарушения сроков поставки.'}, {'title': 'Условия и основания для отказа от исполнения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Договора, подтвержденных экспертизой, и нарушения запретов, установленных законодательством.\n Также указаны причины для одностороннего расторжения Договора по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты Заказчиком.'}, {'title': 'Условия для отказа от приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур, может привести к расторжению договора.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется установленными правилами и сроками.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по Договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны следовать претензионному порядку урегулирования, предусматривающему письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии надлежащим образом оформленные документы, а споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 32 дней, приемка товаров возможна после инициирования претензионной работы заказчиком.\n Договор подлежит регистрации, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия уведомлений и обмена документами', 'summary': 'Согласно пунктам 12.1 и 12.2, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также стороны руководствуются законодательством РФ в том, что не урегулировано договором.\n Пункт 12.3 предусматривает обязательность полного объёма обязательств поставщика для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n В пункте 12.4 указаны приложения к договору, а статья 13 касается электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создать СТЕ при её'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», включая регистрацию, использование усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Товар', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о сторонах договора, их реквизитах и описание товара (аккумуляторы AA и мизинчиковые батарейки GP AAA с указанием технических характеристик).'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, в приложении № 2 к договору содержится спецификация товаров, включающая аккумуляторы и батарейки различных типов и производителей, а также стойку KUPO 330MH High Baby Roller Stand с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Характеристики передвижной рэк-стойки KUPO 330MH', 'summary': 'Суммаризация: Описаны характеристики передвижной рэк-стойки KUPO 330MH High Baby Roller Stand и сетевого фильтра Pilot SG, включая их габариты, нагрузку и технические параметры.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка съемочного оборудования, смартфонов, расходных материалов (SONY, GoPro, Insta360, Sachtler, Apple, Samsung, Xiaomi, Astera, NANLITE) для ООО «МИЦ Извес
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме, на право заключения договора по лоту: ОКПД2 25.11.23.119 Поставка металлических кабельных конструкций, для реализации проекта «Стро
  169 508 752,01 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Право заключения Договоров на поставку вводов высоковольтных 35-110 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»
  69 038 209,12 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• право заключения договора на поставку выключателей баковых 110-220 кВ в аварийный запас филиала ПАО Россети - МЭС Центра (Лот 4.6 Выключатели баковые 110-220 кВ
  125 046 340,00 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка дизельной генераторной установки в г.Когалым (промзоны)
  6 746 226,78 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка генераторов и цистерны для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический унив
  23 786 040,04 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• на право заключения договора на выполнение работ по замене электродвигателей вентиляторов сухих охладителей системы холодоснабжения для нужд АО «МАШ»
  7 047 799,70 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов (электрика)
  67 219,70 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва