Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудования для средств обеспечения безопасности

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Разработка проектно-сметной документации для монтажа комплекса', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение здравоохранения города Москвы и подрядчик обязуются разработать проектно-сметную документацию для монтажа аппаратуры передачи извещений о пожаре, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Предмет контракта и условия оплаты', 'summary': 'Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию для монтажа аппаратного комплекса передачи извещений о пожаре, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в документе.'}, {'title': 'Условия оплаты по контракту и порядок расчетов', 'summary': 'Согласно контракту, цена за выполненные работы является неизменной и оплачивается заказчиком после завершения всех работ в безналичном порядке в течение семи рабочих дней с момента подписания документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно Контракту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик обязан выплатить неустойку, а также имеет право на возмещение расходов по перечислению неустойки в бюджет.\n Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Сроки выполнения работ по Контракту составляют не более 22 дней с момента подписания, с возможностью досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.\n Подрядчик обязан представить отчетную документацию и электронный акт о выполнении работ в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки выполненных работ', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять выполненные работы Подрядчика в течение 5 рабочих дней, после чего направляет Подрядчику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление о необходимости устранения недостатков.\n В случае отказа от принятия работ, Заказчик отклоняет представленный Подрядчиком Документ о приемке, а Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Порядок обмена информацией и документами', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и подтверждения выполнения работ, а также для регистрации сведений об исполнении контракта в реестре контрактов.'}, {'title': 'Права Заказчика по контролю и требованиям', 'summary': 'Заказчик имеет право контролировать выполнение работ Подрядчиком, требовать устранения недостатков, запрашивать отчетную документацию и информацию о ходе работ, а также осуществлять контроль за объемом и сроками их выполнения.\n Заказчик обязан сообщать Подрядчику о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней после их обнаружения.'}, {'title': 'Порядок уведомления о недостатках и оплаты работ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать работы, а также рассматривать вопрос о продолжении работ при их приостановлении по определенным причинам.\n Подрядчик имеет право требовать подписания УКЭП электронного документа о приемке работ, своевременной оплаты и может привлекать субподрядчиков без изменения цены контракта и объемов работ.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по Контракту', 'summary': 'Подрядчик обязан выполнить работы согласно Техническому заданию, обеспечить их соответствие требованиям качества и безопасности, а также устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока.'}, {'title': 'Обязанности Подрядчика по лицензированию и документам', 'summary': 'Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ, касающиеся лицензирования и членства в саморегулируемых организациях, а также предоставлять Заказчику копии соответствующих документов по требованию и уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки, а также не разглашать конфиденциальную информацию.'}, {'title': 'Обязательства по конфиденциальности и защите данных', 'summary': 'Подрядчик обязуется соблюдать конфиденциальность полученной информации, обеспечивать защиту персональных данных и соответствовать законодательству, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные контрактом и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Согласно контракту, гарантийный срок на выполненные работы определяется в техническом задании, а размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% — если превышает.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также пределы начисления штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполного выполнения работ или завышения их стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества работ или неоднократного нарушения сроков и объемов работ.'}, {'title': 'Отступления от графика выполнения работ и их последствия', 'summary': 'Подрядчик может столкнуться с расторжением контракта в случае нарушения графика выполнения работ, некачественного исполнения, невозможности устранения недостатков в разумный срок, подтверждения нарушений условий контракта экспертизой, а также нарушения запретов, установленных правительством РФ.\n Расторжение контракта по инициативе подрядчика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия для досрочного расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки работ и невыполнение им обязательств по предоставлению необходимых материалов или оборудования.\n Также регламентируется порядок расторжения контракта по соглашению сторон и требования к обеспечению исполнения контракта.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 11 Контракта, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в претензии должны быть указаны истребуемая сумма с расчетом и приложены необходимые документы, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 15.10.2026, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации контракта', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено соблюдение законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через АИС «Портал поставщиков», что приравнивается к юридической силе бумажных документов.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Стороны обязуются использовать электронные документы для исполнения контракта, доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно, а бумажные носители требуются только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о банке и получателе платежа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны контактные данные ответственных лиц и реквизиты организации, а также условия гарантийного обслуживания в случае обнаружения недостатков в выполненных работах.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности подрядчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, подрядчик обязан устранять выявленные недостатки и продлевать гарантийный срок на время их устранения.\n В случае отказа подрядчика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Устранение недостатков не освобождает подрядчика от ответственности за нарушение сроков и от возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу заказчика.\n Подрядчик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о ходе работ.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки результата работ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, подрядчик несет ответственность за недостатки результата работ, выявленные после приемки заказчиком, а также обязан повторно выполнить работу в установленные сроки при ее ненадлежащем исполнении.\n Обе стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Выполнение работ по ремонту котлов КВ-Ф-11,63-150- 2 шт., котельной по адресу: Сахалинская область, г. Долинск, ул. Бумажная, д. 2.
  1 119 012,00 ₽ заявки до 20.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту лифта с полной заменой оборудования в административном здании ППК «Роскадастр» и фасадов административного здания ППК «
  58 847 788,76 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации объектов ФСПО ФГБОУ ВО «АмГУ»
  2 760 204,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по строительству и содержанию зимних снежно-ледовых автомобильных дорог на Лыдушорском месторождении в 2025-2028 г.г. (1 категория)
  23 665 102,50 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  312 860,16 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Прогресс от ЦРП-7-6кВ до КРУН-26, Солнечногорский район для нужд СЭС –
  7 255 553,67 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Ремонт кровли многоквартирного дома
  622 725,25 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва