ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки компьютерной техники', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять компьютерную технику в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки.\n Товар должен соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, или информацию об отказе с указанием недостатков и сроках их устранения.\n При обнаружении недостатков Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить их в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета и'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон при приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение запретов, установленных законодательством.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в последнем.'}, {'title': 'Устранение недостатков в товарах в гарантийный период', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре, при этом за недостатки товара, не связанные с информацией, предоставленной до передачи товара Заказчику, ответственность несет Поставщик в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его исполнение может быть прекращено Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения не завершен.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные требования закона и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления второй стороны.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Указание адресата претензии и приложение документов', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы.\n Также устанавливаются сроки действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, вступая в силу с момента подписания Сторонами.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа отправки.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает возможность проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Установлены правила электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС для обмена документами и информации.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота в АИС «Портал поставщиков», обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи и её использование для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота', 'summary': 'В статье 14 Контракта указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Банковские реквизиты и контактная информация', 'summary': 'Договор содержит информацию о сторонах сделки, банковских реквизитах, технических характеристиках заказываемого оборудования и монитора, а также условия поставки и ценообразования.'}, {'title': 'Характеристики компьютера Bloody CB76T2', 'summary': 'Компьютер Bloody BD-PC CB76T2 Tower оснащен процессором Intel Core i5 14400F, оперативной памятью DDR5 объемом 32 ГБ, твердотельным накопителем SSD на 1 ТБ, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти, предустановленной операционной системой Windows 11 Home и выполнен в черном цвете.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Мониторинг цен на выполнение работ по изготовлению и монтажу стендов (1032)
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  246 908,80 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники (фены) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  627 858,14 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  855 339,64 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники для организации работ по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского района города
  227 600,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей
  716 449,50 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники
  119 500,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• МФУ в Центральный офис Lamoda
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва