СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Предмет договора: поставка ПО и сервисов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется предоставить заказчику права на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x, дистрибутивов и сертификатов технической поддержки.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новую версию ПО ViPNet Client for Windows 4.x в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик принимает товар и оплачивает его на условиях контракта.\n Поставка товара осуществляется силами поставщика с доставкой и подписанием документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в контракте суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть поставлены с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия выполнения работ и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнить монтажные работы собственными средствами, обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с ЭЦП в день поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией через автоматизированные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за порядком и сроками их выполнения.'}, {'title': 'Условия проведения экспертизы и обмена информацией', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках товаров и порядок действий при их обнаружении, а также обязанности и права сторон в контексте поставок товаров и их оплаты.'}, {'title': 'Условия приемки и ответственность поставщика', 'summary': 'Согласно статье 4 Контракта, Заказчик подтверждает приемку Товара после предоставления Поставщиком соответствующих документов и соответствия Товара установленным требованиям.\n Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями Контракта, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ и условия контракта, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупок и запретам, установленным правительством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и ответственность', 'summary': 'Согласно Контракту, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов.\n Также предусмотрено разрешение споров в Арбитражном суде города Москвы и порядок изменения условий контракта.'}, {'title': 'Условия подписания дополнительных соглашений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему подписываются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, подлежащей регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий, а полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивают регистрацию в АИС «Портал поставщиков».\n Электронные документы считаются юридически равнозначными бумажным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое и фактическое наименование, адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Условия поставки ПО и технической поддержки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется приобрести программное обеспечение для защиты информации класса КС2, включая физическую поставку дистрибутива и сертификат активации сервиса технической поддержки на один год, а также получить бессрочную лицензию на использование ПО с возможностью обновления до новой версии и гарантийное обслуживание.'}, {'title': 'Оценка эффективности мер безопасности и разработка документации', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Подтверждено проведение оценки эффективности мер безопасности ПДН и разработка документации, а также сбор и анализ исходных данных и создание документации для системы ИнфоТеКС и ViPNet Client for Windows, с указанием стоимости и количества единиц продукции.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка накопителей
  1 523 981,09 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет
  462 240,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Закупка MacBook Air M5
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• ПЕРЕТОРЖКА 60/26 Биддинг №1 Поставка серверного и коммутационного оборудования для ПАО "МТС-Банк"
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание услуг по технической поддержке ПО «Геоинтеллект», актуализации данных геослоев и доработку Геоаналитической информационной системы Дальнего Востока и А
  3 350 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Приобретение сертификата на техническую поддержку программного обеспечения
  684 000,10 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программы для ЭВМ – программный продукт «PIX Master Pro»
  1 976 666,66 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Наушники JBL Tune 500 черные, проводные
  — заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва