СОСТАВНЫЕ И ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с календарным планом поставок, а также подписать необходимые документы при доставке товара.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется поэтапно после поставки товаров и подтверждения их приемки с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 45 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки и маркировки, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.\n Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборка упаковки осуществляется силами поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно тексту, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязуется устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный Документ о приемке и отправляет его Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления соответствующих документов, подтверждающих качество и соответствие товаров условиям договора.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и соответствие требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках или проведения экспертизы с последующим возмещением расходов.\n Поставщик обязан заменить товар с недостатками и продлить гарантийный срок на замененный товар.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и Договором, а также нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и третьих лиц.\n В случае непредоставления полной информации о товаре или обнаружения недостатков, Поставщик обязан возместить убытки и отвечает за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены договора или этапа его исполнения, с учетом установленных процентных ставок в зависимости от суммы договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена превышает эту сумму.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы договора, с учетом пропорционального уменьшения на сумму выполненных обязательств.'}, {'title': 'Ограничения и условия ответственности сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны договора устанавливают пределы ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и условия освобождения от неустойки.\n В статье 8 определены условия расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных обстоятельствах.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при выявлении нарушений условий договора по результатам экспертизы или нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его расторжения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения договора предусмотрены определенные процедуры, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение пяти календарных дней и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, с возможностью направления претензии и ответа в письменной форме в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, срок действия и порядок изменения договора.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством, а также уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Договор содержит приложения, включая Техническое задание, график поставки и спецификацию, а также регламентирует электронное взаимодействие сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», предусматривая обмен электронными документами с использованием УКЭП и создание стандартных товарных единиц в АИС.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Указание адресов и реквизитов сторон', 'summary': 'Статья 14 договора определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию сторон, а также предусматривает заполнение графика поставки товара Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразования', 'summary': 'Договор предусматривает поставку лампы OSRAM и пускового устройства ЭПРА osram QT-ECO для использования в медицинском оборудовании, с указанием спецификации и цен.'}, {'title': 'Заголовок: Условия поставки бактерицидной лампы OSRAM', 'summary': 'В указанном фрагменте содержится информация о продаже одной бактерицидной лампы OSRAM HNS S 11W стоимостью 16 рублей с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 24 ГБ, 1 ТБ SSD) Черный космос
  — заявки до 30.09.2026, Москва
• Закупка оргтехники для МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова (ID 92592)
  496 680,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка мини‑ПК.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для видеоконференцсвязи.
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• МИ №115/МИ (2027P1000284) - Поставка офисных принадлежностей для нужд ПАО «МОЭК»
  3 462 246,45 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• ЦА - срочно закупка мониторов 5К
  498 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка диванов
  2 134 235,44 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка бумаги туалетной и бумажных полотенец
  2 216 287,20 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва