44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10282728 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 60 181,64 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.08.2026 |
| Приём заявок до | 28.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Зажим Крокодил Craft Pro 53мм красный/черный 2шт | 16.0 компл | 120,00 ₽ | Арматура кабельная |
| Кабель Advant ADV5e-F24PEBK (305m) "Витая пара" , CAT 5e | 1.0 шт | 24 300,00 ₽ | Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ |
| Кабель силовой гибкий ВВГнг-LS 3х2,5 | 0.1 км; 10[3*] м | 168 616,42 ₽ | Кабели силовые гибкие специализированного назначения |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ | 100.0 м | 171,00 ₽ | Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ |
{'data': [{'title': 'Договор на поставку комплектующих для кабельных изделий', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 1535" и поставщик обязуются поставку комплектующих для кабельных изделий согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новый товар в соответствии с спецификациями и условиями контракта, а поставщик обязуется осуществить доставку товара и сопутствующие услуги, подтверждаемые усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 06.09.2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и предоставлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами, а Заказчик должен информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования качества и безопасности, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно установленным Правительством РФ правилам, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и возможности для одностороннего расторжения контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Поставщика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия товаров техническим требованиям, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также в случае невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением определенных статей Закона о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае денежных претензий необходимо указать сумму и ее расчет, а также приложить соответствующие документы.\n Претензии рассматриваются с возможностью их разрешения в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 06.10.2026, с возможностью приемки товаров после срока исполнения обязательств при условии претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о сторонах договора', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, сторонами договора являются Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535» и неопределенный поставщик, информация о котором'}, {'title': 'Спецификация товара "Зажим Крокодил Craft Pro"', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Контракту, Заказчик обязуется поставить Зажим Крокодил Craft Pro 53мм красный/черный в количестве 2 штук по цене 120 рублей за единицу с учетом НДС, с общей суммой заказа 1920 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва