tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10282237
Заказчик	Автоматическая совместная КС
Начальная цена	122 183,60 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.08.2026
Приём заявок до	27.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Доска обрезная Хвоя (сосна, ель) 501006000мм 2 сорт	68.0 шт	462,70 ₽	Пиломатериалы хвойных пород
Доска палубная лиственница 28х140х6000мм	45.0 шт	2 016,00 ₽	Пиломатериалы хвойных пород

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки непрофилированных досок', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить непрофилированные доски в соответствии с техническим заданием и спецификацией, утвержденными в рамках контрактной системы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2023 года и оказывает сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна осуществляться в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в установленные сроки, а также Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и подтвердить качество товара.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику.\n При принятии решений об устранении недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества поставляемых товаров, уведомлению о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за товар', 'summary': 'Контракт устанавливает, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки информации в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В документе определены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрены штрафные санкции, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям соглашения, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе.\n При возникновении обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения и ответа на претензии', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру оставки товаров в рамках претензионной работы, регистрацию контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок изменения и дополнения контракта, а также правила направления уведомлений между сторонами.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств по контракту является основанием для регистрации сведений в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и согласование на проверки.\n Кроме того, установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через определенные системы.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать функционал АИС «Портал поставщиков» для создания и оформления электронных документов, включая СТЕ, а также назначать уполномоченных должностных лиц и обеспечивать их электронную подпись для работы в системе.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса и реквизиты Заказчика, включая Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Троицк», а данные о Поставщике'}, {'title': 'Спецификация поставки пиломатериала', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика обрезную доску из ели 2 сорта с влажностью 40%, размером 50x100x6000 мм, стоимостью 462.70 руб. за штуку, с учетом НДС, всего на сумму 31463.60 руб.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →