ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пульта управления системой кондиционирования', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _, Департамент финансов города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку пульта управления системой кондиционирования в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и Техническому заданию, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджетную систему РФ, а оплата по контракту производится в рублях РФ с фиксированной ценой, не подлежащей изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом о контрактной системе.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа и производится в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата товаров считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'В представленном фрагменте договора описываются условия согласования изменений в контракте, сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки.\n Указывается, что поставка должна соответствовать техническому заданию и может осуществляться партиями по предварительной заявке.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товар собственным транспортом, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также обеспечивать сохранность товара и уборку упаковки после доставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара и услуг, а затем в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки и приемку товаров, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения.'}, {'title': 'Порядок устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.11-4.14, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n После устранения недостатков и подтверждения их'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию.\n Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по Контролю и Уведомлению', 'summary': 'Заказчик обязан требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 5.2.2 и 5.2.3, Заказчик обязан своевременно принять и оплатить товар и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении.\n В пунктах 5.3.1-5.3.5 указаны права Поставщика, включая требование подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлечение субпоставщиков и их замену в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 контракта регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и порядок замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 6.5-6.10 Контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие, гарантируется соответствие товара требованиям качества и безопасности, предусмотрена ответственность за вред здоровью и имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара и за непредоставление полной информации о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки гарантийного обязательства или неисполнения обязательств без стоимостного выражения.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта в случае нарушений со стороны поставщика или заказчика, включая отказ от согласования новых условий, нарушение запретов и неоднократные нарушения обязательств заказчиком.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта, включая невыборку товаров, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны решаться путем переговоров с возможностью оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и изменение контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязались сначала попытаться урегулировать споры в претензионном порядке, после чего, в случае неудачи, обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами.'}, {'title': 'Сроки исполнения контракта и приемки товаров', 'summary': 'Срок исполнения контракта истек 31 октября 2026 года.\n Приемка товаров допускается после этого срока в рамках претензионной работы, инициатором которой является заказчик.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, также подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и информацией', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, уведомления, отправленные по электронной почте, считаются полученными в день их отправки.\n Стороны обязуются следовать законодательству РФ в том, что не урегулировано контрактом, а также обязаны зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для создания и ведения электронного документооборота, включая оформление электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, что приравнивается к юридической силе бумажных документов.'}, {'title': 'Условия обмена документами и доступ к АИС', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют бесплатный доступ к работе в АИС «Портал поставщиков».\n Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика в лице Департамента финансов города Москвы, включая адреса, телефоны, факс, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета и другие данные.'}, {'title': 'Указание платежных реквизитов заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты и контактные данные сторон договора, а также приложена спецификация товара с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Спецификация дисплея и комплектующих', 'summary': 'Указаны характеристики экрана и комплектующих для его управления и подсветки, включая количество кнопок управления и модель подсветки дисплея CAREL PGD1000FW0.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка запорной арматуры
  2 631 607,77 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• поставка аварийных насосов маслосистемы ГЦН-317 на энергоблоке № 2 Армянской АЭС
  — заявки до 22.09.2026, Москва
• Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по устройству основания фундаментов в рамках строительства Объекта: «Строительство новой бло
  1 389 472,05 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 226046_Диафрагмы
  1 122 979,99 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Выбор компании по постановке на учет ОПО теплопункта и последующего технического обслуживания в гостинице «Cosmos Smart Moscow Dubininskaya Hotel»
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка бытовых электрических приборов (207 ед.) для нужд Московского ПМЭС
  4 296 991,91 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• КО №112/КО (2027P1000118) - Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ПАО «МОЭК»
  4 714 189,49 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка модульной системы преобразования и передачи видеосигналов
  3 174 139,30 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва