ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки ламп между бюджетным учреждением и поставщиком', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку ламп в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также принять и оплатить товар соответственно.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а порядок расчетов определяется уменьшением суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке в соответствии с техническим заданием, обеспечивая соответствие качества и характеристик товара указанным в техническом задании.\n При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать товару и обеспечивать его сохранность при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия проверки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить разъяснения или информацию о недостатках и сроках их устранения, а Заказчик должен провести экспертизу товаров и направить через УАИС «Бюджетный учет» электронное уведомление о результатах проверки с подписью УКЭП.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны осуществлять контроль за соответствием поставляемых товаров условиям договора и своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении условий Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары, соответствовать условиям контракта, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за причиненный вред или убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки свыше цены контракта при определенных условиях, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика или Поставщика.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения Контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны дать письменный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения запроса.\n Указаны условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров, стороны должны сначала попытаться урегулировать их путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче — обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон и обоснование требований, а также порядок разрешения споров и условия вступления контракта в силу и его исполнения.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к Контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, любые изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в соответствии с законодательством.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракту условиям - руководствоваться действующим законодательством РФ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются вести электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков», включая обмен документами и информацией, а также использовать стандартные товарные единицы для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются назначить должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон контракта', 'summary': 'В представленном фрагменте указаны юридические адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора, а также образец подписи с указанием'}, {'title': 'Спецификация товара с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить светодиодную лампу BELLIGHT Е27 15W с характеристиками: диаметр 60 мм, длина 118 мм, матовая, номинальная мощность 15 Вт, световой поток 1200 люмен, цветопередача 80%, цоколь E27, в количестве 1 штуки по цене 117.60 руб. с НДС, итого 23520.00 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка Батарей Аккумуляторных(ЗИ 3442)
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка транкового шлюза, абонентского VoIP-шлюза и абонентского кабеля
  332 213,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка товара (электрогенераторы) для нужд ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта
  1 297 857,17 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Строительство КРУН-10 кВ, установка двух блок-трансформатор
  216 948 440,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка запасных частей для ДЭС
  750 073,35 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Право заключения договора по лоту: «ОКПД2 27.12.10.110 Поставка силовых выключателей 35 кВ в рамках инвестиционной программы филиалов АО «ДРСК» «Амурские электр
  36 627 692,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка аккумуляторов для источников бесперебойного питания для нужд ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора
  325 596,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Выполнение комплексного технического обслуживания ДГУ на объекте Ивановского ГОСБ Среднерусского банка ПАО Сбербанк
  301 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва