ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку сплит-систем для ГБУ "Жилищник"', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Отрадное" и поставщик обязуются выполнить поставку и принятие сплит-систем соответственно, согласно техническому заданию и спецификации, утвержденным в рамках закупки по закону № 223-ФЗ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями договора и техническим заданием в установленные сроки, без досрочной поставки и по указанному адресу.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении характеристик товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.\n Поставщик осуществляет доставку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.\n Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного структурированного документа о приемке, а также возможность отказа от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о разъяснениях, отказе или недостатках оформляется через автоматизированную систему.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документирование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, при выявлении несоответствия поставленных товаров условиям договора, заказчик обязан уведомить поставщика о недостатках, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении соответствующих документов и соответствия товара требованиям.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия Договора, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить необходимые документы в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязуется предоставить выписку из сервиса оценки ИП и соблюдать запреты, установленные правительственным постановлением.\n Гарантийные обязательства включают обеспечение качества товара в соответствии с договором и техническим заданием, устранение недостатков в течение гарантийного срока с возможностью его продления.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно положениям договора, при обнаружении недостатков товара Поставщик обязан заменить его, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и информацию', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить заказчику стоимость товара и несет ответственность за недостатки товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре.\n За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'Договор устанавливает размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрено начисление пени в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n Поставщик также освобождается от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно пункту 7.13, Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае нарушения условий Договора со стороны Поставщика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность сторон', 'summary': 'Договор предусматривает основания для расторжения в случае нарушений условий со стороны Поставщика, включая несоответствие критериям оценки, нарушения запретов и несоблюдение сроков поставки товаров, а также со стороны Заказчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия отказа от оплаты и расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия для расторжения договора, включая недобросовестные действия сторон и процедуру одностороннего расторжения, а также освобождение от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств и продлении сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Согласно пунктам 10.1-10.3.4, стороны договора обязуются решать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия вступления договора в силу и его сроки', 'summary': 'Согласно статье 11 договора, он вступает в силу с момента подписания сторонами и предусматривает определенные сроки для исполнения обязательств, приемки товаров/работ/услуг и их оплаты, а также возможность изменения договора по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений в электронном виде.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, дополнительные соглашения к договору подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения договора.'}, {'title': 'Информация о поставщике и его реквизитах', 'summary': 'Данный фрагмент содержит юридические и фактические данные организации, включая адрес, контактную информацию, реквизиты и данные для корреспонденции.'}, {'title': 'Технические характеристики кондиционера Royal Clima', 'summary': 'Договор включает спецификацию кондиционера марки Royal Clima Triumph Lite RCI-TWL28HN с техническими характеристиками, такими как максимальная длина коммуникаций 25.0 м, рабочие температуры от -15.0°C до 50.0°C, и указанием веса и размеров внутреннего и наружного блоков.'}, {'title': 'Технические характеристики кондиционера RoyalClima RCI-TWL28HN', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о характеристиках кондиционера модели RoyalClima rci-twl28hn, включая его инверторный тип, класс энергоэффективности A в режиме нагрева, а также стоимость в штуках и код товара.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка спектрофотометра
  1 754 998,47 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку фильтров к облучателям-рециркуляторам для нужд ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»
  22 184,40 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов (Составные и заменяемые части, принадлежности и комплектующие для аппарата искусственной в
  203 783,47 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• пневмоклапан MEZ POSTRELMOV 6VZ 1717566 24----V 3-6ATP CSN 362250 в кол-ве 14 шт
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка лабораторного оборудования для нужд Подольского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"
  824 784,89 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа DSI-42.
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов (Клапан инфузионной системы внутривенных вливаний) для обеспечения граждан, имеющих право
  6 875,25 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка бесконтактных автоматических дозаторов для нужд ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ" в 2026 году.
  1 456 099,80 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва