Картридж Посейдон ЭфГ 63/250, 5мкм

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки картриджа Посейдон', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку картриджа Посейдон для нужд медицинского учреждения в соответствии с результатами котировочной сессии и законодательством РФ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, а поставщик обязуется обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в электронной форме', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 1-7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товары должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение определенного времени провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и предоставить Поставщику документы о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет электронный документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется передавать сопроводительные документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять другие обязательства, предусмотренные контрактом и законодательством.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомлять друг друга о них и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее подачи', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и регламентируется срок исполнения контракта, порядок его изменения и регистрации.'}, {'title': 'Дополнительные соглашения и уведомления в Контракте', 'summary': 'Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением установленных правил.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи в контракте', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице ГКБ имени С.С. Юдина', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Городской клинической больницы имени С.С.\n Юдина Департамента здравоохранения города Москвы, включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и основные виды деятельности учреждения.'}, {'title': 'Регистрационные данные получателя платежей', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах получателя платежа, включая номера счетов, корреспондентских счетов, БИК, а также контактные данные и реквизиты для заполнения контракта и приложений к нему.'}, {'title': 'Заголовок: Условия поставки картриджа Посейдон ЭфГ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, картридж "Посейдон ЭфГ" 63/250, 5мкм с производительностью 19 литров в минуту и ресурсом использования от 3 до 6 месяцев предлагается к продаже по цене 1700 рублей, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ КУХОННОЕ БЫТОВОЕ
  395 424,33 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Мониторинг цен на выполнение работ по изготовлению и монтажу стендов (1032)
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  246 908,80 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка бытовой техники (фены) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  627 858,14 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  855 339,64 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники для организации работ по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели Нижегородского района города
  227 600,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей
  716 449,50 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники
  119 500,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва