ПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ, АККУМУЛЯТОРОВ

44-ФЗУслугаЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки фонарей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию фонарей соответственно, с соблюдением требований законодательства РФ и города Москвы, а также условий технического задания и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и не использоваться ранее, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки товаров и оплаты, предусматривающий подписание электронного Документа о приемке с указанием суммы к оплате и неустойки, а также условия поставки и приемки товаров в установленные сроки и по определенным адресам.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.\n При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранности при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки.\n В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 5 календарных дней уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, иначе будет считаться адрес, указанный в Контракте.\n Поставщик также должен соответствовать законодательным требованиям, единым требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n В статье 6 Контракта регламентируется гарантийное обслуживание товаров, включая устранение недостатков за счет Поставщика в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения дефектов.\n Заказчик вправе провести независимую экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n В разделе 6 Контракта регламентируется ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязанности Поставщика по предоставлению информации о товаре и гарантийным обязательствам.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы.\n За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта.'}, {'title': 'Условия о штрафах и пене за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями Контракта, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ и не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанной просрочке.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Условия отказа от передачи товаров', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для отказа от приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение обязательств.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к претензии и документальное подтверждение', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для подтверждения требований к претензии необходимо приложить надлежащим образом оформленные документы.\n В случае споров, не урегулированных путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до 30.09.2026, с возможностью приемки товаров после указанного срока при условии претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Уведомления и прочие условия контракта', 'summary': 'Согласно пункту 12 Контракта, стороны обязуются использовать письменные уведомления через почту, электронные системы и факсимильную связь для обмена информацией, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Также предусмотрено обязательство по регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ и включение приложений в контракт.'}, {'title': 'Электронное взаимодействие сторон и УКЭП', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны контракта используют электронные системы для обмена документами и информации, включая УКЭП и АИС «Портал поставщиков», для выполнения условий приемки товара и ведения электронного документооборота.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ при использовании электронных документов и электронной подписи в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Заголовок: Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'В представленном фрагменте содержатся юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, а также технические характеристики товара (мощность источника света).'}, {'title': 'Спецификация товара: светодиодный фонарь PRO-JET-20', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, спецификация включает светодиодный портативный светильник PRO-JET-20 с характеристиками: аккумулятор на 6.0 Ампер-часов, световой поток 1200 Люмен, степень защиты IP67, размеры 18x10 см, стоимостью 2026.67 руб за единицу с НДС, общая сумма за 30 штук составляет 60800.10 руб с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка товара электротехнического назначения
  522 631,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 4289-Светильник светодиодный (CLIP IN 600х600 36W 4000К, 2880 Лм)
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования на объекте технологического присоеди
  16 251 142,98 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-161, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,
  500 225,88 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-285, ПС №399 "Добрыниха", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домоде
  584 379,96 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек. 1 ТП-10211, ПС №859 "Бутово", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,
  980 549,39 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-91, ПС №776 "Юбилейная", в т.ч. ПИР, МО, г. Кот
  1 033 902,99 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-39, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.
  2 044 167,79 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва