tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10281683
Заказчик	Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	11 401,33 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	26.08.2026
Приём заявок до	27.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702	1.0 шт	11 401,33 ₽	Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки медицинского оборудования и мебели', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в Москве, Поставщик обязуется поставить товары согласно Техническому заданию и Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с установленными условиями.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов.\n Цена договора составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не оговорено иначе, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, без авансового платежа.\n Оплата осуществляется после поставки товаров в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в ЭП, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также обязанности последнего поставить товар в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик осуществляет доставку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия транспортировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка должна обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах.\n Уборка упаковки и ее вывоз осуществляются за счет Поставщика в течение одного дня после доставки.\n В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке.\n Заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть товар и оформить приемку, направив подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или мотивированный отказ.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик должен провести экспертизу поставленной продукции и направить Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Устранение дефектов и недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять запрошенные разъяснения, а заказчик принимает товары после устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Права Заказчика по Договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить о недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принять и оплатить товар, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед Заказчиком.'}, {'title': 'Условия привлечения субпоставщиков и их замена', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может заменять субпоставщиков при их неисполнении обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию.'}, {'title': 'Обязательства сторон и гарантии качества', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов.\n Также поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока, продлевая его при необходимости.'}, {'title': 'Порядок устранения недостатков и экспертизы', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу обнаруженных недостатков товара с последующим возмещением расходов на экспертизу в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возлагает ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате несоответствия товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и несет ответственность за недостатки товара в случае непредоставления полной информации о нем или при'}, {'title': 'Условия наложения штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также за неисполнение обязательств без стоимостного выражения, с различными процентными ставками и фиксированными суммами в зависимости от стоимости договора.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления пени и штрафов за просрочку исполнения обязательств сторонами, а также установлены ограничения на общую сумму начисленных штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрена уплата неустойки и возможность одностороннего расторжения договора Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплекта, нарушения сроков и объемов поставки более двух раз, отказа от передачи товара или невыполнения обязанности по страхованию товара.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.6-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае несоответствия Поставщика требованиям Технического задания и преамбулы Договора, подтвержденных нарушений условий Договора по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.\n В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.3 указаны основания для одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия поставки и расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки, а также при'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при ЧС', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, стороны согласовали порядок действий в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрев обязанность уведомления о таких обстоятельствах и продление сроков исполнения обязательств на время их действия.\n Также установлен порядок урегулирования споров между сторонами.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие споры и разногласия через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии.'}, {'title': 'Урегулирование споров и срок действия договора', 'summary': 'Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 договора, споры между сторонами подлежат урегулированию в арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 марта 2027 года, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и регистрации в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям договора, уведомления считаются полученными сторонами в определенные сроки в зависимости от способа их отправки; стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не урегулировано договором; получение электронной подписью УКЭП электронного документа о приемке и обмен информацией осуществляются через АИС «Портал поставщиков» согласно Регламенту ведения портала.'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 13.4 и 13.5 статьи, электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными, не требуя дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика, а реквизиты Поставщика'}, {'title': 'Реквизиты организации', 'summary': 'Краткая суммаризация: В представленном фрагменте содержатся реквизиты организации, включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты, а также образец спецификации товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с НДС.'}, {'title': 'Список оборудования для водоподготовки', 'summary': 'Суммаризация: В тексте упоминаются различные типы оборудования и их коды, что указывает на перечень используемых устройств и систем.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →