tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ВОЗДУХОВОДЫ И ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10281098
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ»
Начальная цена	4 264,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	25.08.2026
Приём заявок до	26.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Воздуховод круглый оцинкованный Эра 5L20 400мм х 2м	1.0 шт	3 788,67 ₽	Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
Соединитель для круглых воздуховодов Вентмаркет 5400, д 400 мм, оцинкованная сталь	1.0 шт	475,33 ₽	Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки материалов для театра', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы обязуется приобрести у поставщика оцинкованный воздуховод и соединительные элементы для круглого воздуховода согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и через автоматизированную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, приемка товаров должна быть осуществлена Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке, который подписывается УКЭП.\n Оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисправное исполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны согласовывают время, место и дату поставки, а также возможность поставки товарами партиями по предварительной заявке и в соответствии с техническим заданием.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и внесением изменений в договор.\n Поставка осуществляется за счет поставщика, который также отвечает за упаковку и маркировку товара согласно стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранности при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки.\n Поставщик также обязуется предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.\n Заказчик в свою очередь должен рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Заказчик должен оформить информацию о разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении несоответствий товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии требованиям договора.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно поставить товары, предоставить документы о стране происхождения товара и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по запросу.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать установленным требованиям и критериям оценки, предусмотренным законодательством и условиями договора.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать установленные правила и сроки для предоставления определенной информации, а также гарантировать качество товаров в соответствии с техническими требованиями и предоставлять гарантийные обязательства с возможностью продления срока гарантии в случае обнаружения недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия гарантии на товар, процедуры замены товара при обнаружении недостатков, а также ответственность поставщика за качество и безопасность товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по договору', 'summary': 'В представленном фрагменте договора определены условия и размеры штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно статье 8 договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для определения победителя Котировочной сессии, а также перечисляет основания для расторжения договора, включая нарушения условий договора, несоответствие Поставщика критериям оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила освобождения сторон от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке.\n В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.\n Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров между сторонами.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие разногласия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в установленные сроки.'}, {'title': 'Урегулирование спора в арбитражном суде', 'summary': 'Согласно статьям 10.4, 11 и 12 договора, споры между сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 05.10.2026, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и уведомлениями', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по использованию АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для обмена документами через автоматизированную информационную систему, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели безвозмездный доступ к системе для осуществления электронного документооборота.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация организации', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая их юридические адреса и банковские реквизиты, а также спецификация на поставку воздуховодов из оцинкованной стали с указанием их характеристик и типов.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на круглый оцинкованный воздуховод и соединитель', 'summary': 'В представленном фрагменте содержится информация о заказе на поставку воздуховодов и соединителей для вентиляционных систем, включая описание товаров, их характеристики и стоимость с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →