Рециркулятор бактерицидный Армед (цвет корпуса белый) Aircube 215-22 MAX (лампа 2х15 Вт)

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку бактерицидных рециркуляторов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «ПКиО «Сокольники» и некий поставщик заключили соглашение о поставке бактерицидных рециркуляторов для нужд учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно техническому заданию и спецификации, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к товарам и упаковке', 'summary': 'Согласно условиям договора, товары должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка и упаковка должны точно соответствовать друг другу и содержать необходимую информацию, включая наименование товара, производителя, дату выпуска и гарантийный срок.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего направляет её Поставщику.\n В случае принятия решения о необходимости устранения недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n При получении запроса на разъяснения или отказ в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимую информацию или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков поставляемых товаров, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантийного обслуживания и замены товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а на замененный товар устанавливается такой же срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его использования, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене контракта до или свыше 3 млн рублей.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение Поставщиком возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров, неправомерного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невЫборки товаров Заказчиком.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения.\n Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Указание адреса и реквизитов для направления претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в арбитражный суд.\n Также устанавливаются сроки действия контракта, порядок его изменения и необходимость регистрации в реестре.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Структура приложений и условия электронного взаимодействия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в Контракте указаны приложения № 1 и № 2, представляющие собой Техническое задание и Спецификацию соответственно.\n Также установлено, что Поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартной товарной единицы в случае её'}, {'title': 'Организация и ведение электронного документооборота', 'summary': 'Стороны обязуются организовать электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Указание адресов и реквизитов сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники» (ЗАКАЗЧИК), а также предусмотрено место для аналогичной информации о ПОСТАВЩИКЕ, которая оставлена пустой.'}, {'title': 'Спецификация товара "Рециркулятор бактерицидный"', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Контракту, Заказчик обязуется приобрести рециркулятор бактерицидный "Aircube 215-22 MAX" производства компании Armed, с характеристиками, включая цвет корпуса белый, мощность ламп 2х15 Вт, производительность 67 куб. м/час и уровень шума 50 дБ, за единичную цену в 4686.75 руб. (в т.ч.\n НДС), с общей суммой заказа 84361.50 руб. (в т.ч.\n НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  11 844,80 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-52002, ПС №776 "Юбтлейная", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР
  2 877 613,22 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1948, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронни
  2 260 876,45 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-1
  2 193 494,07 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-35, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о.
  854 093,78 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-303, ПС №658 "Заповедник", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухо
  1 369 883,25 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-864, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о
  539 427,65 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-311659(387466)), ПС №529
  1 507 250,98 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва