Теплообменник TEW 02.07.N0 вода 2 ряда / КАН (R9.52) 7/2 , 905х1150х200мм.

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку теплообменника', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку теплообменника в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара должна включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке.\n Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно тексту, при приемке товаров и сопутствующих услуг Заказчик обязан провести экспертизу их соответствия условиям контракта, после чего может быть сформирован электронный документ с УКЭП о приемке или отказ от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения.\n В случае отказа, Заказчик возвращает подписанный УКЭП документ Поставщику, который обязан устранить недостатки за свой счет в установленный срок.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота.\n В случае принятия Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и направляет его Поставщику.\n При получении запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документирование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения.\n Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.\n Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и порядок урегулирования споров', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через специализированные системы и приложения.'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно пунктам 13.2-13.4, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2065», а также'}, {'title': 'Сведения о банке и реквизитах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по поверке (калибровке) измерительных приборов
  76 466,92 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 671-26/кт/эф на выполнение работ по монтажу системы вентиляции для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
  397 571,90 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Срочно. Ремонт или замена теплообменника GX-7
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка Калориферов КСК4-7
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Закупка Парашютов шахтных ПТКА 12,5.000-01
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Эл. торги "Монтаж холодильных камер в СМ Реутов Юбилейная"
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка системы двойной фильтрации паров
  2 939 383,33 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Второй этап закупки: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора поставки запасного оборудования (запасных частей) для входных и въездных
  2 716 829,60 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва