АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки шаровых кранов', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку и принятие шаровых кранов соответственно, с соблюдением требований законодательства и условий, указанных в техническом задании и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки и оплаты товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, а Поставщик обязуется осуществить поставку и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, а оплата по контракту производится в рублях РФ с твердой ценой, не подлежащей изменению в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также ответственность поставщика за погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также в день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения или отклонить электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, порядок уведомления о недостатках и требования к документации при приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар и комплектующие изделия, соответствующую требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности за неисполнение обязательств, включая штрафы и условия освобождения от неустойки.\n Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней.\n Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных законодательных требований, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований.\n Претензия должна содержать определенные данные и документы, а споры по контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, а приемка товаров возможна после проведения претензионной работы заказчиком.'}, {'title': 'Регистрация контракта и изменения в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласился на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) для описания товаров в системе АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных лиц для электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, равную бумажным.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты государственного бюджетного учреждения "Жилищник района Северное Бутово" и оставляет незаполненными аналогичные данные для поставщика.'}, {'title': 'Банковские реквизиты и контактная информация', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму договора с указанием реквизитов сторон, спецификацией товаров и условиями поставки.'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Спецификация содержит информацию о двух типах шаровых кранов с указанием их характеристик, производителя MONLID, количества в партии по 200 штук каждого и ценой за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка дренажной помпы
  40 686,31 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• наружные сети водоснабжения и канализации
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка контрольно-измерительных приборов
  169 959,63 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  15 910 125,17 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству оборудования для оснащения производственной базы
  6 815 926,54 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка наконечников
  19 984 667,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка и монтаж холодильного оборудования для магазинов.
  8 322 911,65 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка устройства плавного пуска для насосной станции
  286 140,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва