ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товара и оплаты', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку товара, где Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия поставки нового товара, выпущенного не ранее 2026 года, с обязанностью поставщика доставить товар и оказать сопутствующие услуги, а также подписать документы о приемке.\n Цена договора установлена без учета НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов', 'summary': 'Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке.\n Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение семи рабочих дней с момента подписания Документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленных квалифицированных электронных подписей.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно условиям Договора, Заказчик обязан оплатить товары с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтвердить исполнение своих обязательств путем списания средств с указанного расчетного счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения этих параметров по согласованию с заказчиком и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товара в соответствии с ГОСТами и международными стандартами, а также за маркировку товара и упаковки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить погрузо-разгрузочные работы и уборку упаковки, а также представить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.\n Заказчик в свою очередь должен рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней, после чего направить поставщику электронный документ о приемке или мотивированный отказ.'}, {'title': 'Устранение недостатков и экспертиза товаров', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу поставленной продукции и может отказаться от принятия товаров до устранения недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения запроса на разъяснения или отказ от принятия товаров, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или исправить выявленные недостатки и повторно направить документы для приемки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных договором.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при обнаружении недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия субпоставщиков и обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств Поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки, обеспечение соответствия критериям оценки и предоставление необходимых документов в установленные сроки, а также соблюдение запрета, установленного постановлением Правительства РФ.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика по качеству товаров и порядок устранения недостатков в течение гарантийного срока, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от признания недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с дефектами и предоставлять гарантию на комплектующие изделия, соответствующую сроку гарантии основного изделия.\n Он также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и за неисполнение обязательств по договору в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей или от 5 до 10 процентов от цены договора, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата неустойки, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, его расторжение может быть инициировано по различным основаниям, включая неоднократные нарушения условий договора одной из сторон, а также непредставление необходимых документов и необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения договора по соглашению сторон, в одностороннем порядке и в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при чрезвычайных обстоятельствах', 'summary': 'В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии.'}, {'title': 'Условия вступления в силу, сроки исполнения, приемка товаров', 'summary': 'Договор вступает в силу с момента подписания сторон и предусматривает срок исполнения в 27 рабочих дней.\n Указаны условия приемки товаров, регистрации договора, а также порядок его изменения и дополнения.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и информацией', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок отправки уведомлений, включая их отправку посредством факсимильной связи и электронной почты, считая их полученными в день отправки.\n Также стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором, и предусмотрели процедуру регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n В документ включены приложения и условия электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1.1 и 13.2 Договора, Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и при необходимости создавать её, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись.\n В пункте 13.3 подтверждается равная юридическая сила электронных документов, используемых в соответствии с условиями Договора.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусмотрено'}, {'title': 'Условия поставки и характеристики товара', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о технических характеристиках датчика избыточного давления "Коммуналец" модели СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5, включая его гарантийный срок, климатическое исполнение, межповерочный интервал и другие параметры, а также данные о насосной установке Kripsol Ondina OK-33.'}, {'title': 'Технические характеристики центробежного насоса', 'summary': 'Суммаризация: В запросе содержится информация о двух моделях насосов: Kripsol OK 33 и Grundfos TP 32-230/2 A-F-A-BUBE, включая их технические характеристики и цены за единицу.'}, {'title': 'Характеристики переключателя IEK BSW10-ALC-2-K02', 'summary': 'Краткая суммаризация: Представлены технические характеристики и цены на электрические компоненты, включая переключатель IEK BSW10-ALC-2-K02, розетку IEK ERK11-K01-16-DM и выключатель Schneider Electric AtlasDesign ATN000252.'}, {'title': 'Характеристики выключателя Schneider Electric', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны характеристики и параметры выключателей Schneider Electric и IEK, включая тип, номинальный ток, напряжение, материал и цвет, а также дополнительные детали для выключателя GEZE.'}, {'title': 'Технические характеристики дверного доводчика GEZE 68891', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержатся технические характеристики различных строительных инструментов и комплектующих, включая дверь с механическим доводчиком GEZE 68891, привод для распашных ворот NICE WG4000 и дрель-шуруповерт Zitrek Green Impact 18V 063-4046, а также перфоратор Makita HR2670 800Вт.'}, {'title': 'Спецификации электроинструментов Makita и Brait', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных электроинструментов, включая мощность, вес, тип двигателя и питания, а также дополнительные функции и параметры использования.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится спецификация товаров, включая шлифовальную машину с пылесборником, строительный степлер с регулировкой силы удара и электромагнитный расходомер, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единиц измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Технические характеристики оборудования', 'summary': 'В представленном фрагменте'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• право заключения договора по лоту: ОКПД 2: 27.11.61.120 Приобретение запасных частей системы возбуждения генератора ТГВ-200 для восполнения аварийного запаса ф
  78 431 009,75 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 80 РУ 16 30С41НЖ С КОФ
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Задвижка 1120-100-Э-01 Ду100 Ру23,5 МПа с ЭП
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Задвижка 882-250-ЭМП DN250 Pp23,5 с э/приводом Н-Г-11 У2 раст. 325х28
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Задвижка СД(НД) Dу100 Pу10 кгс/см2 Т=225°C Привод-Ручной без редуктора МК-Ч (Вода-пар)/фланцевое без КОФ/ Класс B б/у
  — заявки до 23.09.2026, Москва
• Датчик давления HP206C
  — заявки до 13.09.2026, Москва
• Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной Ду40 Ру25 лат. ИТШЛ.491915.014-03
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Маркетинговое исследование в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Задвижек чугунных с обрезиненным клином
  4 275 881,23 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва