tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Фильтр гидравлический тонкой очистки масла HiFi SH 53003

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10280933
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы
Начальная цена	320 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	25.08.2026
Приём заявок до	26.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Фильтр гидравлический тонкой очистки масла HiFi SH 53003	16.0 шт	20 000,00 ₽	Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки фильтров гидравлических', 'summary': 'Государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку фильтров гидравлических в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а поставка осуществляется Поставщиком с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, за счет субсидий на выполнение государственного задания.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно положениям Контракта, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, и должна соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным в задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику, который в свою очередь обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение дефектов и передача документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует обязанности и права сторон в процессе поставки товаров, включая контроль за порядком и сроками поставки, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и порядок действий при их обнаружении, а также условия оплаты и приостановления поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию и документы, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная или недостоверная информация от поставщика влечет его ответственность за недостатки товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничения на штрафы и ответственность сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в Контракте установлены ограничения на размер штрафов и неустоек, а также условия освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Также предусмотрен порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий и процедур, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров и условия контракта, включая сроки его действия и порядок изменения.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к Контракту в электронном виде', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны использовать электронные системы для взаимодействия, включая обмен документами с электронной подписью и информацией через АИС "Портал поставщиков" и УАИС "Бюджетный учет".\n Поставщик должен проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать её при необходимости для оформления документов.'}, {'title': 'Организация и ведение электронного документооборота', 'summary': 'Стороны обязуются организовать электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи государственного учреждения', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы, а также'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить фильтр гидравлический тонкой очистки модели HiFi SH 53003 в количестве 16 штук по цене 20000 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 320000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →