Кресло руководителя CHAIRMAN 795 кожа коричневое

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Заключение договора на поставку кресла руководителя', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить закупку кресла руководителя в соответствии с результатами конкурсной процедуры и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года.\n Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно пунктам 4.4-4.10, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а после поставки Поставщик обязан представить Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, а Заказчик принимает товары и услуги после подтверждения устранения недостатков или в случае'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенную информацию, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Согласно статье 6, Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара.\n Статья 7 касается ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, а также ограничения на общую сумму штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств ограничена ценой контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта по результатам экспертизы.'}, {'title': 'Условия одностороннего отказа от исполнения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия для одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров заказчиком, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и ответ на предложение о расторжении в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, претензия должна содержать наименование и реквизиты организации-адресата, денежную оценку требований и их расчет, а также приложенные документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 17 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде.'}, {'title': 'Дополнительные соглашения и уведомления по контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает проверки со стороны органов власти и регламентирует электронное взаимодействие Сторон через специализированные информационные системы.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронные подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением и неопределенным поставщиком с указанием их адресов и реквизитов, а также контактной информации.'}, {'title': 'Спецификация товара: кресло руководителя', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали детали заказа на кресло руководителя класса "Газпатрон" 3-го класса по стандарту Германии DIN 4550, с указанием характеристик, таких как глубина 540 мм, количество лучевых опор крестовины 5 штук, максимальная допустимая нагрузка 120 кг, наличие механизма регулировки по высоте и подлокотников, а также цветов сидения и спинки.'}, {'title': 'Условия поставки кресла "CHAIRMAN"', 'summary': 'Суммаризация: Представлен каталогизированный товар "CHAIRMAN" с мягкими накладками из натуральной кожи, высотой 1245 мм, стоимостью 26750 рублей за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ФИЛЬТР-ВОХ ДЛЯ КАРТРИДЖА, FILTER ВОХ RED, L-038-0344
  12 600,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• ПОСТАВКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
  967 606,33 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка компьютерной и телекоммуникационной техники
  1 378 485,50 ₽ заявки до 13.09.2026, Москва
• Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  6 369 433,35 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка офисной мебели (ЭА № 10-223)
  3 073 246,40 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  1 141 166,53 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка картриджей для лазерного МФУ
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Наушники + геометка
  — заявки до 10.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва