ПРИБОРЫ БЫТОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ, АККУМУЛЯТОРОВ

44-ФЗУслугаЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку осветительных приборов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1358» и поставщик обязуются поставку осветительных приборов в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая закон о контрактной системе и Гражданский кодекс РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и предоставления отчетных документов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно тексту, при приемке товаров Заказчик обязан провести их экспертизу, после чего может направить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения или отказаться от принятия товаров, отклонив электронный документ о приемке, подписанный УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, при рассмотрении отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком с последующей приемкой товаров и подписанием электронного документа о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения.\n Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на продление гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за безопасность товара и убытки', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара и возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу в случае его непредоставления.\n Также предусмотрена ответственность за недостатки товара и обязанность по предоставлению полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно указанному нормативному акту Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процента от цены контракта или фиксированной суммы в зависимости от цены контракта и стороны, нарушившей обязательства.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств Заказчиком — пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 Контракта, основаниями для его расторжения являются неоднократные нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям Контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невыборки товаров в установленный срок.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению претензионного порядка разрешения споров, с приложением необходимых документов и возможностью обращения в арбитражный суд.'}, {'title': 'Регистрация дополнительных соглашений и уведомлений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет».\n Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать её при необходимости.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи в АИС', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к системе предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Регистрационные данные ГБОУ Школа № 1358', 'summary': 'Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1358» предоставляет свои реквизиты для осуществления финансовых операций и связи.'}, {'title': 'Спецификация товара и его характеристики', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести светодиодный фонарь прожектор Makita LXT с аккумулятором и зарядным устройством в комплекте по цене 2000 рублей за единицу с учетом НДС, всего на сумму 80000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка светильников
  1 223 755,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №38 для нужд ПАО «Россе
  40 992 267,18 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Право заключения договора на поставка источников бесперебойного питания и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
  24 686 434,99 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по замене светодиодного освещения в телестудиях г. Москва
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-2х100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ЗТП-241
  8 445 535,94 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-
  23 233 663,31 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка ИБП TURBOSKY PT 2KL 3358_А, 2000ВA
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Кабель Netlink NL-CU UTP 4PR STANDART 24 AWG CAT5e 305м
  374 453,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва