Шкаф для одежды Север двухсекционный (белый шагрень, 770х450х2000 мм)

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку и сборку мебели для ГБУ "ОКЦ ЗелАО"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке и сборке мебели для нужд ГБУ г.\n Москвы "ОКЦ ЗелАО" в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая Закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и Техническому заданию, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, приемка товаров в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает доставку товаров и выполнение погрузочно-разгрузочных работ за свой счет.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены сроки и порядок представления отчетных документов и приемки товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров и своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках, а также по принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.\n Поставщик обязан обеспечить безопасность товара и возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения требований безопасности.\n Также Поставщик обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исчисляемые в процентах от цены контракта или в фиксированной сумме в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Освобождение от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невыборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным требованиям закона.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 33 календарных дней, приемка товаров возможна после этого срока при условии претензионной работы, а изменения контракта допускаются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5 Контракта, Поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документов', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'ИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы и неполные данные поставщика, включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, а также банковские реквизиты и ссылка на сайт.'}, {'title': 'Спецификация товара: шкаф для одежды', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется принять от поставщика два шкафа для одежды модели "Север" двухсекционные, размером 770х450х2000 мм, белого цвета с шагренью, с гарантийным сроком 24 месяца, по цене 12666.50 рублей за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 25333.00 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка многофункциональных устройств.
  2 232 255,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка многофункционального устройства
  127 263,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Комплекс услуг по организации и проведению очных презентаций результатов реализованных проектов трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• 225632 Приобретение компьютеров для нужд ООО «ОРЦ»
  14 690 500,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка многофункциональных устройств для нужд ППК «Роскадастр»
  290 309,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка цветного многофункционального устройства для нужд ГАУК г.Москвы «Парк культуры и отдыха «Ходынское поле»
  150 270,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Оказание информационных услуг.
  46 970,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Ноутбук Гравитон Н14И-Т
  450 000,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва