LED фонарь под аккумулятор аккумуляторный Kersenis черный 18-21В с АКБ и ЗУ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку фонарей для образовательного учреждения', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить фонари в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять товар и произвести оплату.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика с момента доставки товара и подписания соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это не противоречит законодательству РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивать соответствие товаров техническим требованиям и качеству, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку согласно стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик предоставляет отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая проверку их соответствия условиям контракта, предоставление разъяснений или мотивированный отказ от принятия, а также устранение выявленных недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующие документы через электронные системы учета.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия контроля за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны и вправе соответственно принимать меры по контролю за соответствием поставленных товаров условиям Контракта и требованиям к качеству, а также обеспечивать своевременное обмен информацией и документами в рамках установленных процедур.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и его исполнителя.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны предусмотрена уплата неустойки.\n Также указано, что при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или несоблюдения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, процедуру согласованного расторжения и одностороннего расторжения с учетом законодательства РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток разрешения.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств и'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий предоставления субсидии', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов школы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также идентификационные номера и реквизиты школы № 1619 имени М.И.\n Цветаевой в городе Москве.'}, {'title': 'Спецификация товара: LED фонарь Kersenis', 'summary': 'Спецификация товаров включает LED фонарь под аккумулятор модели Kersenis черный с характеристиками мощности 1,5 Вт, 15 светодиодами, степенью защиты IP54 и ценой за единицу в 3000 руб. с НДС, общая сумма заказа составляет 111000 руб. с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора на разработку РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Бугры в части замены ВДТ АТ-4, ВДТ
  200 092 720,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  291 837,41 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка батареек и кабельной арматуры.
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оснащение здания Департамента финансов города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Чаянова, д. 11 стр. 1 дизель генераторной установкой
  12 553 437,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения Договора Лот СМР 8500017535 "Выполнение СМР, ПНР объекта: Внешнее электроснабжение нежилого здания для обеспечения технологического присоединен
  1 252 475,18 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка элементов питания (батарейки) для ГБУЗ "ИКБ № 1 ДЗМ"
  33 064,10 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Установка приборов учета электрической энергии для осуществления технологического присоединения в г. Белебей и Белебеевском районе РБ материалами исполнителя
  2 000 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования на объекте технологического присоеди
  16 251 142,98 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва