ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку воздушных фильтров для ГБОУ "Самбо-70"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку воздушных фильтров для отделения "Ясенево".'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по контракту производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товаров должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с момента его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и должна соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров и сопутствующих услуг, если они соответствуют количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании.\n В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет поставщика о необходимости их устранения, после чего поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура отказа от принятия товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для оформления приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в случае необходимости.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и уведомления о недостатках', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуру проведения экспертизы результатов исполнения контракта, а также устанавливает обязанности и права сторон в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах и порядок их уведомления.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3-6.5 Технического задания, приложенного к Контракту, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах в установленные сроки за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства РФ и Контракта, а также возмещать вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.1-7.4, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, предусматривающими начисление штрафа в размере, зависящем от цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно контракту, за просрочку исполнения обязательств, не имеющую стоимостного выражения, предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.'}, {'title': 'Ограничение неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.9-7.13, стороны контракта регулируют вопросы начисления штрафов и неустоек, а также условия их освобождения от ответственности в случае определенных обстоятельств.\n В пунктах 8.1-8.1.1.1 описаны основания для расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при выявлении нарушений условий контракта по результатам экспертизы или нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в установленный срок.'}, {'title': 'Условия продления контракта при форс-мажоре', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензии, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложения документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок изменения контракта.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом.\n Заполнение полного объема обязательств Заказчиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно.'}, {'title': 'Указание сторон договора', 'summary': 'Сторонами договора являются Государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр спорта и образования "Самбо-70" и неопределенный поставщик, данные о котором не предоставлены.'}, {'title': 'Спецификация фильтров воздушных карманных', 'summary': 'Компания ООО "Фильтрационные Технологии" предлагает различные типы воздушных фильтров карманного типа с указанием их технических характеристик и цен.'}, {'title': 'Спецификация фильтров для очистки воздуха', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку фильтров различных типов и моделей, включая карманные фильтры с металлическими рамками и различными характеристиками очистки, с указанием количества, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка "Фильтр для очистки воздуха"
  404 997,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка дренажной помпы
  40 686,31 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• наружные сети водоснабжения и канализации
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка контрольно-измерительных приборов
  169 959,63 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка оборудования для нужд ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
  15 910 125,17 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству оборудования для оснащения производственной базы
  6 815 926,54 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка наконечников
  19 984 667,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка и монтаж холодильного оборудования для магазинов.
  8 322 911,65 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва